반기보고서 (2023.06) 2023-08-14 14:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230814001271
(제 32 기 반기)
| 사업연도 | 2023.01.01 | 부터 |
| 2023.06.30 | 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2023년 8월 14일 |
| 제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
| 면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
| 회 사 명 : | 비디아이 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 안 승 만 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155 |
| (전 화) 02-2082-8890 | |
| (홈페이지) http://www.bdindustry.co.kr/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 안 승 만 |
| (전 화) 070-7495-3424 | |
대표이사등의 서명 |
1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)
연결대상 종속회사 현황(요약)
| (단위 : 사) |
| 구분 | 연결대상회사수 | 주요 종속회사수 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
| 상장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 비상장 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 합계 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
가. 연결대상 종속회사 개황
1-1. 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규 연결 | - | - |
| - | - | |
| 연결 제외 | - | - |
| - | - |
중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 미해당 | |
나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등 여부 | 특례상장 등 적용법규 |
|---|---|---|---|
| 주권상장법인 | 2017.11.09 | - | - |
다. 회사의 법적·상업적 명칭
당사의 명칭은 '비디아이 주식회사' 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'BDI CO., LTD.(약호 BDI)' 라 표기 합니다.
라. 설립일자 및 존속 기간
당사는 1992년 6월 18일 설립되었으며, 2017년 11월 9일 코스닥시장에 상장된 회사입니다.
마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
본사 소재지 | 경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155 |
주사업장 소재지 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 212 코오롱디지털타워애스턴 13층 |
| 홈페이지 주소 | http://www.bdindustry.co.kr/ |
바. 회사 사업 영위의 근거가 되는 법률
본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
사. 중소기업 해당 여부
본 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당합니다.
아. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처
본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
자. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업
(1) 주요 사업의 내용
당사는 화력발전소의 친환경 설비 등 보조기기(BOP) 설비에 대한 설계 및 제작, 시공, 시운전을 주사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업 내용에 대한 자세한 사항은 본 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.
당사의 현행 정관상 영위하는 주요 목적사업은 다음과 같습니다.
| 목적사업 |
|---|
1. 공기수송장치 제조업 2. 계량기 및 계량장치 제조업 3. 토목공사업 4. 건축공사업 5. 주택건설 및 대지조성 공사업 6. 전기공사업 7. 소방공사업 8. 정보통신 공사업 9. 기계설비 공사업 10. 조립금속제품 제조업 11. 플랜트설비 제조업 12. 부동산 매매업 13. 부동산 임대업 14. 산업환경 설비 공사업 15. 환경오염방지시설업 16. 사료플랜트 17. 플랜트엔지니어링 18. 에너지절약전문사업(ESCO) 19. 신재생에너지사업 20. 회사가 보유하고 있는 지식/정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 21. 일반소방시설 설계업 22. 바이오 신약 연구 개발, 제조 및 판매업 |
(2) 향후 추진하려는 신규 사업
당사는 기존 발전 자회사 및 민간 EPC 업체들에게 납품한 오랜 경험과 이를 통해 쌓은 특화된 경쟁력 및 기술력을 바탕으로 풍력발전 등 신재생 에너지 사업 등을 신규사업으로 추진하고 있으며, 이와 관련된 자세한 사항은 본 보고서 "II. 사업의 내용"의 "다. 신규사업"을 참조하시기 바랍니다.
차. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장 여부
당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 당사를 제외하고 3개의 관계회사가 있습니다.
| 회사명 | 주요 사업 | 상장 여부 |
|---|---|---|
| 해도리태양광 발전소 | 태양광 발전 | 국내 비상장 |
| 감포파인드그린풍력발전(주) | 풍력 발전 | 국내 비상장 |
| Eleison Phamaceuticals Inc. | 바이오의약품 개발 | 해외(미국) 비상 |
* 영업정지 중인 종속법인 및 관계회사 기재생략
가. 회사의 본점 소재지 및 변경
당사의 본점은 경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155이며, 그 변경사항은 다음과 같습니다.
| 일 자 | 내 용 |
|---|---|
| 2004.02.12 | 화성시 팔탄면 구장리127-43 |
| 2004.04.01 | 화성시 팔탄면 구장리 127-45 (도로명 주소: 경기도 화성시 팔탄면 서해로1155) |
나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료 또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| 2017.04.30 | - | - | - | [사임]박병철(사내이사) |
| 2017.06.30 | 임시주총 | 정하창(사내이사), 예경남(사내이사) | - | - |
| 2017.08.02 | 임시주총 | 전영배(감사) | 구경모(기타비상무이사) | - |
| 2017.11.08 | - | - | - | [사임]구경모(기타비상무이사) |
| 2018.03.16 | - | - | - | * 대표이사 변경 [취임] 예경남 사내이사 [사임] 안승만 대표이사 |
| 2018.03.26 | 정기주총 | - | 안승만(사내이사) | - |
| 2018.03.31 | - | - | - | [사임]정하창(사내이사) |
| 2019.03.27 | 정기주총 | - | 전영배(감사) 김대건(사외이사) | [사임]이용준(사외이사) |
| 2020.06.26 | 임시주총 | 김일강(사내이사) 이진혁(사내이사) Edwin J.Thomas(사내이사) 이경미(사내이사) 김석(사내이사) 이경남(사내이사) 정화섭(사내이사) 항병두(사외이사) 이종호(사외이사) | - | * 대표이사 변동 [취임] 안승만 사내이사, 김일강 사내이사 [사임] 예경남 사내이사 |
| 2020.07.03 | - | - | - | * 대표이사 변동 [사임] 안승만 사내이사 [사임] 이경미 사내이사 [사임] 김 석 사내이사 [사임] 이경남 사내이사 |
| 2020.09.22 | - | - | - | [사임] 정화섭 사내이사 |
| 2020.09.24 | - | - | - | * 대표이사 수행 변동 (수원고법 2020라10267 대표이사 직무집행 정지 가처분 결정) [직무정지] 김일강 [직무대행] 안승만 |
| 2020.09.29 | - | - | - | [사임] 황병두 사외이사 |
| 2021.12.29 | 임시주총 | 이경미(사내이사) 김석(사내이사) 이형록(사내이사) | - | * 대표이사 변동 [사임] 김일강 사내이사(대표이사) [취임] 안승만 사내이사(대표이사) |
| 2021.01.14 | - | - | - | [사임] 이진혁 사내이사 |
| 2021.03.31 | 정기주총 | 박세원(사외이사) 강신헌(사외이사) 윤보한(사외이사) | - | - |
| 2022.08.31 | - | - | - | [사임]이종호 사외이사 |
| 2023.03.27 | 임시주총 | 한재룡(사내이사) 홍성호(사내이사) 전권수(사외이사) 유광규(사외이사) 이종호(사외이사) | 안승만(사내이사) 김대건(사외이사) | 이경미(사내이사) 에드윈제이토마스(사내이사) 박세원(사외이사) 강신헌(사외이사) 윤보한(사외이사) |
다. 최대주주의 변동
| 일 자 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 2020.07.02 | 최대주주가 안승만외 2인(5,987,562주, 35.47%)에서 김일강(3,800,000주, 22.51%)으로 변동 | 주1) |
| 2020.07.09 | 최대주주가 김일강(1,050,000주, 6.22%)에서 안승만(2,075,062주, 12.27%)으로 변동 | 주2) |
| 2023.02.14 | 최대주주가 안승만(725,135주, 3.69%)에서 한국남동발전(6,390,478주, 32.54%)으로 변동 | 주3) |
| 주1) 기타 세부사항은 2020년 07월 02일 '최대주주 변경' 공시를 참조하시기 바랍니다. 주2) 기타 세부사항은 2020년 07월 09일 '최대주주 변경' 공시를 참조하시기 바랍니다. 주3) 기타 세부사항은 2023년 02월 21일 '최대주주 변경' 공시를 참조하시기 바랍니다. |
라. 상호의 변동
| 일 자 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
'92.06.18 | 백두산업 주식회사 | 최 초 |
'10.07.01 | 비디에이치 주식회사 | 변 경 |
'15.12.21 | 비디아이 주식회사 | 변 경 |
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
- 당사는 현재 서울회생법원의 회생계획 인가(2023.2.14)를 받아 회생절차 진행중에 있습니다.
바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
- 설립일부터 본 보고서 제출일 현재까지 합병 등을 실행한 바가 없습니다.
사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
- 종전에는 회처리설비 등 화력발전 관련사업을 주로 하였으나 2023년도 부터는 기존사업을 철수하고 신재생에너지 사업을 주축으로 영위할 예정입니다.
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
연 월 | 내 용 |
|---|---|
1992. 06. | 회사설립 (백두산업(주)) |
1996. 01. | 발전플랜트 사업 진출 |
2004. 04. | 화성공장 준공 |
2006. 10. | 서울 사무소(가산동) 개설 |
2007. 03. | 벤처기업 지정 |
2008. 02. | KS Q/ISO 9001 인증 획득 |
2010. 07. | 기술혁신형 중소기업 선정 |
2010. 07. | 사명변경 (백두산업(주) → 비디에이치(주)) |
2011. 03. | 기업부설연구소 설립 |
2013. 03. | 기술혁신형 중소기업 인증 획득(INNO-BIZ) |
2014. 07. | 전환상환우선주(85억원) 발행 |
2015. 12. | 사명변경 (비디에이치(주) → 비디아이(주)) |
2017. 01. | 코넥스시장 상장 |
| 2017. 11. | 코스닥시장 상장 |
| 2017. 12. | 승현글로벌(주) 지분 취득(연결종속회사 편입) |
| 2018. 05. | 2018년 대한민국 에너지환경기술대상(환경부장관상) |
| 2018. 07. | 승현글로벌(주) 지분 매각(연결종속회사 제외) |
| 2019. 07. | 옥내 저탄장 자연발화 방지시스템 특허 취득 |
| 2019. 11. | 2019 KEPCO 국제발명특허대전(국제발명가협회연맹 회장상) |
| 2019. 12. | 제56회 무역의 날(1천만불 수출의 탑) |
| 2020. 07. | - 최대주주 변경 : 안승만외 2인 → 김일강 - 최대주주 변경 : 김일강 → 안승만 |
| 2020.11 | 미국 바이오 기업 Eleison Pharmaceuticals Inc.(엘리슨) 지분 투자 및 인수 |
| 2022. 06 | 회생절차 개시 |
| 2023. 02 | 회생인가 결정 |
| 2023. 07 | 회생종결 신청 |
자본금 변동추이
| (단위 : 원, 주) |
| 종류 | 구분 | 32기 (2023년 반기) | 31기 (2022년말) | 30기 (2021년말) |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 19,636,131 | 43,208,667 | 32,251,424 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 9,818,065,500 | 21,604,333,500 | 16,125,712,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 9,818,065,500 | 21,604,333,500 | 16,125,712,000 |
주식의 총수 현황
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 85,000,000 | 15,000,000 | 100,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 228,857,313 | 80,000 | 228,937,313 | 주1) | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 209,221,182 | 80,000 | 209,301,182 | 주1) | |
| 1. 감자 | 209,221,182 | - | 209,221,182 | 주1) | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | 80,000 | 80,000 | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 19,636,131 | - | 19,636,131 | 주1) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 14 | - | 14 | 주2) | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 19,636,117 | - | 19,636,117 | - | |
주1) 회생계획안에 따른 (감자1:4, 출자전환 유상증자, 감자1:10)에 따른 최종 주식수를 기재하였음
주2) 회생계획안 변경상장에 따른 자기주식수 : 기존 591 → 현재 14주
자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주 | 14 | - | - | - | 14 | 주1) | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주 | 14 | - | - | - | 14 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 취득수량은 2020년 06월 무상증자(1주당 0.5주)에 의해 발생한 단수주임.
정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
| 2017.06.30 | 제25기 임시주주총회 | - 사업목적 추가 : 신재생에너지사업, 회사가 보유하고 있는 지식/정보 등, 무형자산의 판매 및 용역사업 | 사업목적 추가 |
| 2017.08.02 | 제25기 임시주주총회 | -사업목적 변경 : 방지시설업 → 환경오염방지시설업 | 사업목적 변경 |
| 2018.03.26 | 제26기 정기주주총회 | - 주권종류, 주권불소지, 명의개서 대리인, 주권 재발행 등 - 신주인수권 비율 축소 : 50%→20% - 주식매수선택권 축소 : 10%→5% - 주주명부 폐쇄기간 축소 : 총회일→1월15일 - 주주총회 소집통지 : 1%이하 주주 공고로 소집통지 갈음 - 이사의 책임감경 추가 - 대표이사 수 변경 : 1인 → 삭제 - 감사 수 변경 : 1인→1인~2인이내 - 재무제표 승인 변경 : 주주총회→이사회 또는 주주총회 | 개정 상법 및 표준 정관 반영 |
| 2019.03.27 | 제27기 정기주주총회 | - 발행예정주식총수 : 2천만주→6천만주 - 전자증권시행 : 주권의 종류 및 전자등록, 명의개서 대리인, 주주서명신고 등 - 주식의 종류 추가 : 우선주식, 상환주식, 전환주식 → 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식(추가) - 종류주식 수 변경 : 5백만주→15백만주 - 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 발행한도 증액 : 200억원→500억원 - 위원회 규정 삭제 | 전자증권법 도입 및 자금조달 확충 근거 마련 |
| 2020.03.24 | 제28기 정기주주총회 | - 사업목적 추가 : 일반소방시설 설계업 | 발전 플랜트 관련 사업목적 추가 |
| 2020.06.26 | 제29기 임시주주총회 | - 사업목적 추가 22. 바이오 신약 연구 개발, 제조 및 판매업 23. 생명공학 분야 신약, 신기술, 연구개발, 제조, 판매, 사용권 대여 및 양도업 24. 천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조 판매업 25. 백신, 진단시약, 분석기, 바이오센서의 개발, 제조 및 판매업 26. 정밀화학 및 생명공학 제품의 제조 가공 및 판매업 27. 의약품, 원료의약품, 의약부외품 제조 및 판매업 28. 화장품, 건강식품 제조 및 판매업 29. 의료기기, 의료용구, 위생용품 제조 및 판매업 30. 원격 진료 및 AI 의료 시스템 개발 연구 및 용역업 31. 의료용 로봇 개발 및 제조 판매업 32. 생명공학 관련 교육 및 연구 용역업 33. 바이오에너지, 신재생 에너지, 개발, 생산, 발전 사업, 운영 및 용역업 34. 광물자원, 원자재 개발, 가공, 공급 및 판매업 35. 항만 개발 및 운영 및 용역업 36. 토목, 건축, 건설, 레저, 공사, 시행, 부동산 분양 및 임대업 | 신규 사업 추가 및 이에 따른 자금조달 능력 확대 반영 |
| 2020.12.29 | 제29기 임시주주총회 | - 주식 액면가액 변경(액면분할, 500원 → 100원)을 상정하였으나, 참석주주의 반대로 부결 | 주식 유동성 증대 목적 |
| 2023.03.23 | 회생법원인가 임시주주총회 | - 신주인수권 항목 추가 : 주주 외의 자에게 신주의 배정 - 사외이사수 : 사외이사를 둘 수 있음→전체이사의 4분의1 이상을 사외이사로 구성 | - |
사업목적 현황
| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
| - | - | 영위 |
| - | - | 영위 |
가) 2차전지 부품소재 리튬제조 분체설비 사업
(1) 분체설비 개요
▷ NCA(니켈, 코발트, 알루미늄) 생산공정
ㅇ NCA(니켈, 코발트, 알루미늄)를 Hopper에 저장 → Classifier에서 혼합 분쇄 → 공기이송 및 포집 → NCA 생산
▷ 리튬 2차 설비 생산공정
ㅇ 절정화 리튬 → Buffer Hopper에 공기이송 및 저장 → Jet Mill 분쇄 및 포집 → 불순물 제거 → 리튬생산
(2) 당사 분체설비 계약사항
ㅇ 당사에서 수주한 분체설비 공정은 당사와 광진FAE 간의 기술협력으로 제작 납품하는 2차 전지 양극재 생산설비임
ㅇ 또한 계약 진행 중인 분체설비 부대설비는 에코프로(포항, 헝가리, 캐나다)에서 NCA 제작설비 및 포스코 홀딩스 리튬생산 설비임
(3) 리튬 분체설비 계약 내용
▷ 1차 계약
ㅇ 계 약 명 : 분체설비 부대설비 제작납품 계약(KJ1, KJ2, KJ3)
ㅇ 원공급처(KJ1) : ㈜강원솔루션
ㅇ 원공급처(KJ2, KJ3) : ㈜에코프로EM
ㅇ 계약상대 : ㈜광진에프에이엔지니어링
ㅇ 계약금액 : 총 122억원
ㅇ 계약일자 : 2023. 4. 11
ㅇ 계약기간 : 2023. 4. 11 ∼ 2025. 4. 30
(4) 2차전지 향후 세계시장 전망
자료=SNE리서치] |
국내외 핵심 플레이어 및 K-Battery 경쟁력 분석
현재 세계 이차전지 시장은 넓은 내수 시장을 가진 중국과 글로벌 시장을 공략하고 있는 우리나라와 일본이 경쟁하는 구도로 되어 있으며, 한국·중국·일본이 세계시장의 95%를 점유(’20년)하고 있다. 이차전지 업체로는 중국의 수요기업 지원 및 전지 기업 세제 혜택 등으로 CATL이 세계 최대 이차전지 기업으로 부각하였으며, 뒤를 이어 한국의 LG에너지솔루션, 일본의 파나소닉 등이 뒤를 잇고 있음
이차전지 시장을 주도하고 있는 전기차용 이차전지 시장을 살펴보면, 중국 CATL이 시장점유율 1위(24.0%), LG에너지솔루션이 2위(23.5%), 일본 파나소닉 3위(18.5%), 중국 BYD 4위(6.7%), 삼성 SDI와 SK이노베이션은 각각 5위(5.8%)와 6위(5.4%)를 차지하고 있음
양극재 시장전망
글로벌 배터리 시장의 성장과 더불어 배터리를 구성하는 핵심소재 또한 괄목할만한 성장 잠재력을 갖춘 시장으로 주목되고 있다. 전기차 배터리 시장이 중국을 넘어 미국, 유럽시장으로 본격 확대되면서 향후 지속적인 소재 수요가 발생할 것으로 예상됨
자료=SNE리서치 |
출처: 리튬이차전지 4대소재 시장규모 전망(2020~2030)
SNE리서치가 최근 발표한 자료에 따르면, 리튬이온배터리 핵심 4대소재 시장은 2022년 기준 549억달러(70조원) 규모를 기록했고, 2025년 934억달러(121조원), 2030년 기준 1,476억달러(192조원) 규모로 3배 가까이 성장할 것으로 전망함
△양극재 △음극재 △전해액 △분리막 등 리튬이온배터리 4대소재 시장은 전체 배터리 시장의 70%를 차지하고 있다. 이 중 양극재는 4대소재 시장의 60% 이상을 점유하고 있어 중요도가 증가하고 있는데, 이는 양극재 비용에 리튬, 코발트, 니켈 등 원자재 메탈 가격이 반영되기 때문임
자료=SNE리서치 |
리튬이차전지 4대소재 공급업체 국가별 시장점유율(2022년 시장금액 기준)
2022년 양극재는 삼원계에서 한국의 에코프로, 벨기에 유미코아(Umicore), 중국 XTC, 한국의 LG화학, 중국 론바이(Ronbay) 순으로 출하량이 많았으며, LFP에서는 중국의 유능(Yuneng), 다이나노닉(Dynanonic), 궈시안(Guoxuan), BTR, 로팔(Lopal) 등이 출하량 1~5위를 차지함
음극재는 중국 주요 공급사인 BTR, 즈천(Zichen), 샨샨(Shanshan), 그리고 카이진(Kaijin)을 중심으로 성장하고 있다. 기존 상위권 업체인 일본계 히타치(Hitachi)와 미쓰비시(Mitsubishi)가 글로벌 시장점유율에서 다소 주춤하고 있으며, 한국 포스코케미칼의 약진이 지속되고 있음
나) 수전해(수소 전기분해) 수소융합 발전 EPC 사업
(1) 사업 내용
□ 사업 개요
ㅇ 본 사업은 수전해 방식을 통해 수소가스를 생성하고, 여기에 핵심기술인 친환경 원료를 혼합하여 수소융합가스를 생성하여 가스터빈을 가동함으로써 전기를 생산하여 전력거래소 등에 판매하는 미래 신재생에너지 발전설비 사업으로서
⇒ 이 기술은 현재 상용화되고 있는 수전해 기술, 가스생성제어 압축장치, 가스터빈 자체성능 등 첨단기술 기반 위에서 설치되는 발전기술로서 그 성능은 최소한 여타 상용화되고 있는 신재생에너지 발전성능보다는 높은 수준의 성능이 보장되는 기술임
□ 기본 원리
ㅇ 물을 전기분해하여 발생된 저압(2~3 bar)의 수소와 친환경 물질을 융합한 가스의 열량(8,000~10,000 kcal/N㎥)과 수소의 폭발에너지(가솔린의 1.7배)를 이용한 발전시스템
[그림] 수소융합가스 제조방법 |
[그림] 수소융합가스발전시스템 기본 원리 |
□ 경쟁력 분석
?수소융합발전사업의 경우 수전해기술에 의해 생성된 수소와 산소, 그리고 친환경 혼합물질을 혼합하여 수소융합가스를 제조하고 수소혼소용 가스터빈에 의해 발전하는 사업으로 친환경 혼합물질의 제조단가에 의해 수익성이 좌우됨.
?친환경 혼합물질의 단가는 기존 LNG, LPG 가스에 비해 70～80% 단가 절감효과가 있으며, CO2 발생이 없어 신재생에너지 설비 인증을 통해 REC 가중치를 적용받을 수 있어 수익성을 높일 수 있음.
□ 기술동향
ㅇ 수소융합발전사업의 경우 적용된 기술은 크게 수소를 발생시키는 수전해기술과 생성된 수소를 전기에너지로 전환하는 수소혼소용 가스터빈 기술로 구분할 수 있으며, 수전해 기술의 경우 이미 상용화 단계에 진입하였으며, 수소혼소용 가스터빈의 경우 천연가스를 이용한 가스터빈은 이미 상용화 중이며, 현재 수소혼소용 가스터빈 상용화를 위한 실증단계에 있음
① 수전해 기술
ㅇ 물을 원료로 수소를 제조하는 방법 중에서 대량생산과 경제성을 고려하면 전기분해 방법이 가장 적합하며 궁극적으로 화력발전으로부터 생산된 전기가 아닌, 태양광 또는 풍력 등으로부터 생산된 재생전력을 활용하여 수소 생산의 전과정에서 탄소중립을 이룰 수 있는 차세대 수소 생산 기술임.
ㅇ 국내대표적수전해기술보유업체는엘켐텍(PEM), 이엠솔루션(알칼라인), 수소에너젠(알칼라인), 아크로랩스(AEM) 등이있음. 엘켐텍은현재1MW 단일수전해스택생산이가능하고,2023년까지3MW 제품을개발해중동, 유럽, 미국등의해외수출을추진할계획이며, 수소에너젠은제주상명풍력발전단지500kW급수전해실증에스택을공급해기술력을인정받은기업으로, 동해(1MW)와새만금, 제주(2MW)에서도실증을진행할예정임. 아크로랩스는음이온교환막(AEM) 기술은물론자가가습형고분자전해질(PEM) 수전해스택기술과친환경융복합전지통합운영기술을확보한수소융복합전지전문기업임.
② 수소혼소 가스터빈
ㅇ 청정발전과 재생에너지 확대 측면에서 세계 각국은 수소경제 활성화를 지향하고 발전용 대용량 가스터빈을 대상으로 하는 수소혼소 기술은 기존 운전 중인 가스터빈의 연소방식 교체를 목표로 하므로 연소기 개조 및 운영기술 그리고 기존 발전시스템에 영향을 주는지를 분석?평가를 통해 상용화할 예정임.
ㅇ 수소 혼소 터빈은 가스터빈에 액화천연가스(LNG)와 수소를 혼합·연소시켜 전기를 생산하는 발전기다. 한화임팩트는 서부발전과 협력해 LNG를 연료로 사용하는 80MW급 중형 가스터빈에 수소를 50%까지 혼소하는 기술을 개발하였음.
ㅇ LNG발전에 수소를 혼소하면 이산화탄소를 저감할 수 있기 때문에 국가온실가스감축목표(NDC) 이행방안과 전력수급 기본계획에선 온실가스 감축 수단으로 수소·암모이나 혼소 발전을 유력한 한 축으로 제시한 바 있음
③ 당사 적용기술
ㅇ 기존 수소혼소터빈의 경우 LNG에 수소가스를 혼소하는 방식으로 이산화탄소를 일부 저감하는 방식이나 당사는 수소가스에 친환경 물질을 혼합하는 방식으로 이산화탄소를 제로에 가깝게 절감하는 방식으로 중형가스터빈이 아닌 마이크로 가스터빈을 적용할 예정
ㅇ 당사가 추진 중인 수소융합발전사업의 경우 수전해 기술과 가스터빈의 상용화된 2가지 기술을 접목한 기술로서 수소혼소발전을 위한 새로운 혼합원료를 개발하여 발전사업을 추진하는 것으로 혼합원료의 경우 이미 내연발전기를 통하여 실증을 완료하였음.
ㅇ 당사가 적용하고자하는 마이크로가스터빈은 미국 Capstone Green Energy社 C1000S Micro-turbine을 적용하고자 함(터빈용량: 1.0MW)
(2) 당사 추진계획
□ 추진경과
ㅇ 당사는 수소융합발전사업에 진출하기 위하여 2022년 11월 ㈜창원수소융합발전과 20MW급 죽곡수소융합가스발전소 건립을 위한 건설공사 및 물품구매 계약(계약금: 270억원,VAT 별도)을 체결(2022.11.17.)하였음.
ㅇ 본 계약은 수소융합가스발전소 건설공사 중 인허가 및 실시설계, 실증용 기자재 구매, 내선전기 및 계장공사에 대한 플랜트 건설(EPC) 사업을 수행하는 내용임
ㅇ 그러나 현재 창원시와 협약지연에 따른 PF가 이루어지지 않아 계약금이 지급되지 않고 있으며, 현장 공단 조성에 많은 시간이 소요됨에 따라 현재 사업진행이 지연되고 있음
□ 추진계획
ㅇ 이에 당사는 ㈜창원수소융합발전과는 별도로 독자적으로 진행하기 위하여 수소융합발전시스템의 핵심기술인 친환경 혼합원료 제조 기술을 보유한 ㈜더이온과 기술협약을 체결(2023. 5. 29)하여 수소융합발전시스템의 개발을 추진하고 있음
ㅇ 이를 통해 수소융합발전사업에 주요 핵심기자재(수전해 설비, 가스터빈시스템)를 직접 납품 및 설치함으로서 매출 증대 및 수익성을 제고 할 수 있음. 당사는 2023년 12월까지 65kW급 및 200kW급 수소융합발전시스템 설비건설을 목표로 업무를 추진 중에 있음
(200kW급 수소융합발전시스템 설비건설이 완료될 경우 죽곡 수소융합가스발전소 건립공사에 주요 설비인 수전해 장치 및 가스터빈시스템을 적용할 수 있어 약 1,000억원의 추가 계약을 체결할 수 있음)
ㅇ 또한 당사는 수소연료전지발전사업을 위해 2018년 8월 전북 군산 국가산업단지내에 1,700평 규모의 사업부지를 확보한 상태이며, 2018년 11월에 “소룡연료전지(주)”라는 특수목적법인(SPC)을 설립하여 13.28MW급 연료전지발전사업허가를 취득하여 사업을 추진 중에 있음.
ㅇ 그러나 최근 수소연료전지의 원료인 LNG 가격 상승으로 인해 경제성이 낮아져 PF가 이루어지지 않고 있어 사업추진에 많은 어려움이 있음. 따라서 당사는 2023년 08월경 동 부지에 기존 연료전지발전사업을 수소융합발전사업으로 발전사업 허가변경을 통해 실증단지(약 3.0MW)를 조성하는 소룡수소융합발전사업을 진행할 예정임(EPC 계약금액 210억원)
ㅇ 또한 본 실증단지 조성이 성공적으로 완료될 경우 기존 연료전지발전사업을 수소융합발전사업으로 사업을 진행할 예정이며, 소룡연료전지(주)와 변경계약을 추진할 예정임.
(3) 향후 사업전망
ㅇ 2022년 11월 이번 정부의 첫번째 수소경제위원회를 개최하며, 수소산업의 본격 성장을 위한 정책방향을 제시하였음. 이번 발표에서 발전분야 등 대규모 수소수요를 창출하기 위한 방안으로 수소 50%, 암모니아 20% 이상 혼소발전을 위해 2027년까지 기술개발과 실증을 완료하고 2028년부터 단계적으로 혼소발전을 확산시키는 계획을 발표함
ㅇ 동 계획의 로드맵 기간을 40년 이상 장기프로젝트로 설정해 앞서 혼소발전 실증 추진단이 설정한 혼소비율(2030년 암모니아 혼소비율 20%, 2035년 수소 혼소비율 30% 이상)도 점차 상향한다는 계획으로 밝은 전망이 기대됨
ㅇ 정책환경 변화
· 안전하고 깨끗한 전원믹스로의 에너지정책 전환 필요성 증대
· 온실가스 추가감축을 위한 전환부문 이행방안 마련
· 저탄소 경제사회로의 이행을 위해 신재생에너지 투자 가속화 진행
· 2030 NDC 40% , 2050 탄소중립 사회 달성 목표
다) 감포 파인드그린 풍력발전사업
(1) 진행 경과
□ 풍력발전사업 시작
ㅇ 감포 풍력발전사업은 파인드그린(주)가 2017년 11월 산업통상자원부로부터 총 92MW 규모의 풍력발전 사업허가를 취득했으며, 2018년 5월 특수목적법인(SPC)‘감포파인드그린풍력발전’을 설립하여 본격적인 풍력발전사업이 시작되었음
□ 진행 경과
ㅇ 당사는 2018년 4월 SPC 법인의 최대주주인 파인드그린(주)와 사업참여협약서를 체결하였으며, 감포풍력발전사업에 대한 인허가, 설계, 풍력터빈 및 관련 기자재, 토목공사, 풍력터빈 설치, 송배전설비 등에 대한 2,219억원 규모의 풍력발전설비 공급(설치)계약과 2019년 9월 154KV 변전소 및 주변설비 공사에 대한 532억의 EPC 계약을 체결하였음
추가설명 : 감포풍력발전사업과 관련하여 당사가 계약, 공시한 공사는 "감포파인드그린풍력 발전설비(92.4MW급) 설치공사"와 "경주 154KV 변전소 및 주변설비 공사" 계약으로 동일한 사업으로 "감포파인드그린풍력 발전설비(92.4MW급) 설치공사"는 진입로 토목공사, 풍력발전기 설치 구조물 공사, 풍력발전기 납품 및 설치, 풍력발전기 주변 송전설비 공사를 담당하고 "경주 154KV 변전소 및 주변설비 공사" 는 풍력발전기에서 발전한 전기를 한전고압선로(154KV)에 연결하는 공사로 변전소 설치 및 지중 케이블공사, 154KV 기자재 설치공사를 담당하고 있음. 2018년 4월 "감포파인드그린풍력 발전설비(92.4MW급) 설치공사 계약을 먼저 진행하고 "154KV 변전소 및 주변설비 공사"는 송전선로 경과지 및 개폐소 선정협의 등의 일정으로 2019년 9월로 계약이 미루어짐.
ㅇ 당사는 EPC 계약 체결이후 5년간 약 80억원의 사업비를 투자해 풍황데이터 계측 및 UL/DEWI 인증용역, 주민수용제고 민원수행 용역, 전력계통 인허가 용역, 부지매입, 개발행위허가 용역 등 공사착공을 위한 사전용역을 실시해 왔음
ㅇ 현재 경주시에 개발행위허가 최종심의가 진행 중이며, 2023년 12월에 허가심의가 완료될 예정임. 경주시로부터 개발행위 허가를 받으면 감포파인드그린풍력발전은 사업비조달(PF)을 위해 발전소 자회사, 금융기관, 시공사(비디아이)등이 참여하는 새로운 사업자 컨소시엄을 구성하여 2024년 착공이 이루어질 예정임
그림. 감포 파인드그린 풍력발전사업 조감도1 |
그림. 감포 파인드그린 풍력발전사업 조감도2 |
(2) 향후 전망
ㅇ 풍력발전은 태양광 발전과 함께 여러 탈탄소 재생에너지 발전 수단 중 가장 보편적으로 개발 및 보급이 이루어지고 있으며, 기술적으로도 진일보하여, 널리 사용되는 재생에너지원 중 하나로 자리 잡고 있으며, 특히, 풍력발전 중에서도 해상풍력이 높은 성장세를 보일 것이라는 전망이 주를 이루고 있음
ㅇ 세계 풍력시장은 2021년 기준 육상풍력이 시장을 주도하며, 지난 6년간 연평균 12% 성장해왔으며, 2025년까지 글로벌 누적 풍력 발전 설비용량은 1,247GW로서 2020년 대비 60.3% 증가할 것으로 전망되어 연평균 8.4% 증가세를 유지할 것으로 분석되고 있음
ㅇ 풍력 발전에 대한 투자는 규모 면에서는 여전히 육상풍력이 우위를 보일 것이나 신규 투자 증가율은 해상풍력이 앞설 것으로 분석되고 있는바, 21∼25년 육상풍력 신규 발전용량 증가율은 15.7%임에 비해 해상풍력의 증가율은 113.4%에 달할 것으로 전망되고 있음
ㅇ 국내 풍력발전산업의 경우 2004년에 본격적으로 시작되어 수명연한(일반적으로 20년)에 도달하는 풍력발전단지가 증가하고 있고, 이에 따라 풍력 리파워링에 대한 수요가 증가하고 있으며, 리파워링사업의 경우 부지선정 및 주민민원 문제가 해결되고 사업인 신속이 진행됨에 따라 풍력 리파워링 산업의 수요확대가 예상됨
□ 사업 개요
구 분 | 세 부 사 항 |
발전소 명칭 | 감포 파인드그린 풍력발전사업 |
발전소 위치 | 경주시 감포읍 오류리 산320번지 일원 |
사업면적 | 102,040㎡(1차 사업면적) |
발전소 용량 | 총 용량: 92MW ?1차 : 50MW(5.0MW×10기)-개발행위 진행 중 ?2차 : 미정 |
연간전력 생산량 | 약 100,740 MW/Year(50MW 기준) |
평균풍속/풍향 | 6.4m/s, 서 서북, 남 남서, 북 북동풍 |
이 용 율 | 약 23%(P75기준) |
계통연계 | 양북 변전소를 통한 154kv 연계 |
총사업비 | 약 2700억원 ?1,398억원 예상(1차 사업) - 50MW 기준 |
사업추진 기간 | 7년 (2018년 ~ 2025년. 12월) 예상 |
라) 바이오 사업
당사는 향후 신수종 사업인 바이오 사업을 육성하기 위해 2020년 06월 26일 임시주주총회에서 아래와 같이 관련 사업 목적을 추가하였습니다.
| 관련 목적사업 |
|---|
22. 바이오 신약 연구 개발, 제조 및 판매업 |
또한 현재 바이오 산업 육성과 관련하여 아래와 같이 1차적으로 미국 신약 개발 전문 회사인 Eleison Pharmaceuticals 에 대한 지분 투자를 완료하며 동 사업부문에 대한 본격적인 진출을 계획하고 있습니다.
| 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2020.11.20. 공시) |
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | Eleison Phamaceuticals Inc. (미국) | 대표이사 | Edwin Thomas |
| 자본금(원) | 11,388,116,588 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 6,400,000 | 주요사업 | 바이오의약품 개발 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 2,400,000 | ||
| 취득금액(원) | 13,390,800,000 | |||
| 자기자본(원) | 72,750,959,761 | |||
| 자기자본대비(%) | 18.41 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 2,400,000 | ||
| 지분비율(%) | 37.50 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 (3자배정 유상증자 참여) | |||
| 5. 취득목적 | 지분취득을 통한 신규사업 진출 및 기업가치 극대화 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2020-11-20 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 147,695,815,673 | 취득가액/자산총액(%) | 9.07 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-03 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 자산총액은 2019년도말 연결재무제표상 기준입니다. - 상기 자기자본은 2019년도말 연결재무제표를 기준에서 현재까지 증가된 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다. - 상기 발행회사의 자본금 및 취득금액은 USD 12,000,000로 이사회 결의일 당일 서울외국환중개(주)의 매매기준환율(1,115.90 KRW/USD)을 적용하여 산정하였습니다. - 상기 취득예정일자는 출자회사의 주주명부 수령일 기준입니다. - 하기 발행회사의 요약재무상황은 2019년말(당해년도), 2018년말(전년도), 2017년말(전전년도) 기준입니다. | |||
Eleison Pharmaceuticals 은 현재 미국 식품의약국(FDA)에서 임상 3상을 진행 중인 췌장암 단일 2차 치료제 'Glufosfamide(글루포스파미드)' 와 FDA에서 임상 2상 이상을 진행 중인 'ILC(폐암과 소아 골육종 치료제)', 'DBD(뇌암 치료제)' 등 4종의 파이프라인을 보유하고 있습니다.
| (단위: 백만원, %) |
| 매출 유형 | 설비 부문 | 2023년 (제32기 반기) | 2022년 (제31기) | 2021년 (제30기) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | 매출액 | 비중 | ||
| 플랜트 매출 (진행률 적용) | - 석탄취급설비 - 탈황설비 및 전기집진기 등 - 회처리 및 회정제 설비 - 화력발전 기타 설비 및 신재생 에너지 등 | - | - | 12,664 | 97.81 | 75,188 | 97.44 |
| 기타 매출 (진행률 미적용) | - 화력발전 및 신재생 에너지 기타 설비 | - | - | 283 | 2.19 | 1,976 | 2.56 |
| 합 계 | - | - | 12,947 | 100.00 | 77,164 | 100.00 | |
| 주1) 각 품목별 제품 설명은 "II. 사업의 내용"의 "1. 사업의 개요"의 "가. 주요 제품 설명"을 참고하시기 바랍니다. 주2) 연결 기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. |
가. 주요 원재료 매입 현황
| (단위: 백만원) |
| 매입 유형 | 품 목 | 2023년 (제32기 1분기) | 2022년 (제31기) | 2021년 (제30기) |
|---|---|---|---|---|
| 원재료 | STRUCTURE&SILO&TANK 외 잡철물 | - | - | 5,045 |
| 전기/계장자재 | - | - | 8,750 | |
| 기계, 배관, 설치 공사 | - | - | 18,129 | |
| 기 타 | - | 6,772 | 4,194 | |
| 합 계 | - | 6,772 | 36,118 | |
| 주1) 연결 기준이며, 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. |
| (단위 : 백만원) |
| 품목 | 수주 일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
| 분체설비 부대설비 제작 납품 | 2023.04.11 | 2024.04.30 | - | 12,200 | - | - | - | 12,200 |
| 합 계 | - | 12,200 | - | - | - | 12,200 | ||
가. 재무위험 관리요소
당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 현금흐름이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다
1. 재무위험 관리요소
연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험 및 현금흐름이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.
2. 시장위험
(1) 외환위험
연결회사는 외환위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 인식된 자산ㆍ부채 등이 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.
(2) 이자율 위험
이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용 및 예금에서 발생하는 이자수익이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금 및 예금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
3. 신용위험
신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다.
4. 유동성위험
지배회사의 경영재무실은 영업자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.
나. 파생상품
당사는 본 보고서 제출 기준이 현재 해당사항이 없습니다.
다. 풋백옵션 등 기타 거래 사항
당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
당사는 현재 5건의 주요 계약 및 프로젝트를 진행하고 있으며 다음과 같습니다.
- 경주 감포 파인드그린 풍력 발전설비 공급 계약
- 전북 군산 연료전지 설치공사 계약
- 경주 154Kv 변전소 및 주변 설비 공사 계약
- 죽곡 수소융합가스발전소 건설공사 및 기자제 납품
- (주)광진에프에이엔지니어링 분체설비 부대설비 제작 및 납품
가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황
번호 | 구분 | 내용 | 권리자 | 출원일 | 등록일 | 적용제품 | 출원국 |
1 | 특허권 | 소량 계량제어장치 및 혼합시스템 | 비디아이(주) | '97.05.27 | '99.06.25 | 회처리 및 회정제 | 대한민국 |
2 | 분체이송설비용 라인 개폐밸브 | '09.03.13 | '09.08.31 | ||||
3 | 분체이송설비용 원형 개폐밸브 | '09.03.13 | '09.05.28 | ||||
4 | 소화설비 시스템을 구비한 석탄사일로 | '15.05.06 | '16.04.05 | 석탄취급설비 | |||
5 | 석탄건조시스템 | '15.11.05 | '16.02.25 | ||||
| 6 | 옥내 저탄장 자연발화 방지시스템 | '18.12.31 | '19.07.09 | ||||
7 | 상표권 | 감압기(기계부품)등 61건 | '10.07.16 | '11.08.30 | 모든 제품 |
나. 법률 규제 등에 의한 규제사항
당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
가. 요약 연결 재무정보
당사의 제32기 반기, 제31기, 제30기 요약 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성 기준에 따라 작성하였습니다.
당사의 32기 반기는 감사를 받지 않은 재무제표입니다.
| (단위:원) | |||
| 구 분 | 제32기 반기 | 제31기 | 제30기 |
| 2023.06.30 | 2022.12.31 | 2021.12.31 | |
| 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
| 유동자산 | 15,837,873,168 | 20,011,513,915 | 37,293,983,857 |
| 비유동자산 | 29,220,551,072 | 30,933,748,710 | 40,644,268,784 |
| 자산총계 | 45,058,424,240 | 50,945,262,625 | 77,938,252,641 |
| 유동부채 | 13,639,407,033 | 59,086,847,436 | 111,656,979,068 |
| 비유동부채 | 32,342,864,310 | 83,552,998,699 | 4,671,540,408 |
| 부채총계 | 45,982,271,343 | 142,639,846,135 | 116,328,519,476 |
| 지배기업소유주지분 | -759,588,049 | -91,530,324,456 | -38,243,017,060 |
| 비지배지분 | -164,259,054 | -164,259,054 | -147,249,775 |
| 자본총계 | -923,847,103 | -91,694,583,510 | -38,390,266,835 |
| 부채및자본총계 | 45,058,424,240 | 50,945,262,625 | 77,938,252,641 |
| 구 분 | 2023.01.01 ~ | 2022.01.01 ~ | 2021.01.01 ~ |
| 2023.06.30 | 2022.12.31 | 2021.12.31 | |
| 매출액 | 1,248,776,150 | 12,948,837,740 | 42,095,270,731 |
| 영업이익 | -2,607,415,950 | -60,559,116,409 | -65,367,813,508 |
| 당기순이익 | -2,068,672,269 | -68,904,059,512 | -90,602,770,187 |
| 총포괄손익 | -2,123,742,120 | -68,488,149,982 | -89,149,095,247 |
| 기본주당순이익 | -137 | -1,620 | -3,625 |
나. 요약 별도 재무정보
당사의 제32기 반기, 제31기, 제30기 요약 별도 재무제표는 ?한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성하였습니다.
당사의 32기 반기는 감사를 받지 않은 재무제표입니다.
| (단위:원) | |||
| 구 분 | 제32기 반기 | 제31기 | 제30기 |
| 2023.06.30 | 2022.12.31 | 2021.12.31 | |
| 회계처리기준 | K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS |
| 유동자산 | 15,829,099,902 | 20,002,740,649 | 37,285,211,336 |
| 비유동자산 | 33,688,405,024 | 34,070,283,654 | 41,188,149,324 |
| 자산총계 | 49,517,504,926 | 54,073,024,303 | 78,473,360,660 |
| 유동부채 | 12,754,883,938 | 58,202,324,341 | 110,772,455,973 |
| 비유동부채 | 32,342,864,310 | 83,552,998,699 | 4,671,540,408 |
| 부채총계 | 45,097,748,248 | 141,755,323,040 | 115,443,996,381 |
| 자본총계 | 4,419,756,678 | -87,682,298,737 | -36,970,635,721 |
| 부채및자본총계 | 49,517,504,926 | 54,073,024,303 | 78,473,360,660 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 구 분 | 2023.01.01 ~ | 2022.01.01 ~ | 2021.01.01 ~ |
| 2023.06.30 | 2022.12.31 | 2021.12.31 | |
| 매출액 | 1,248,776,150 | 12,948,837,740 | 42,095,270,731 |
| 영업이익 | -2,607,415,950 | -60,530,286,377 | -65,251,309,082 |
| 당기순이익 | -807,238,312 | -65,890,759,623 | -86,285,173,048 |
| 총포괄손익 | -792,423,112 | -65,895,496,323 | -84,582,852,929 |
| 기본주당순이익 | -53 | -1,550 | -3,534 |
연결 재무상태표 |
제 32 기 반기말 2023.06.30 현재 |
제 31 기말 2022.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 32 기 반기말 | 제 31 기말 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 15,837,873,168 | 20,011,513,915 |
현금및현금성자산 | 775,669,154 | 699,337,339 |
공정가치금융자산 | 90,002,970 | 89,560,920 |
매출채권 및 기타유동채권 | 9,646,119,299 | 10,759,380,647 |
기타유동금융자산 | 3,432,255,356 | 7,656,868,193 |
기타유동자산 | 1,866,651,479 | 806,053,796 |
당기법인세자산 | 27,174,910 | 313,020 |
비유동자산 | 29,220,551,072 | 30,933,748,710 |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | 2,331,664,146 | 2,095,621,979 |
당기손익-공정가치금융자산 | 2,534,376,700 | 2,519,561,500 |
관계기업투자 | 8,830,062,412 | 10,161,381,420 |
유형자산 | 13,775,772,361 | 13,856,831,750 |
사용권자산 | 25,508,310 | 83,580,404 |
무형자산 | 28,693,917 | 411,849,441 |
기타비유동금융자산 | 1,692,999,715 | 1,803,278,659 |
기타비유동자산 | 1,473,511 | 1,643,557 |
자산총계 | 45,058,424,240 | 50,945,262,625 |
부채 | ||
유동부채 | 13,639,407,033 | 59,086,847,436 |
매입채무 및 기타유동채무 | 19,797,030 | 6,783,175,598 |
단기차입금 | 186,146,210 | 29,312,609,617 |
유동성사채 | 4,550,124,284 | |
유동리스부채 | 25,553,460 | 82,771,540 |
당기법인세부채 | 699,672,820 | 699,672,820 |
유동파생상품부채 | 211,406,749 | |
유동충당부채 | 25,013,153 | 456,835,515 |
기타유동금융부채 | 1,191,827,265 | 16,827,356,352 |
기타유동부채 | 1,402,886,241 | 162,894,961 |
유동성회생채무 | 10,088,510,854 | |
비유동부채 | 32,342,864,310 | 83,552,998,699 |
순확정급여부채 | 553,094,801 | 526,830,501 |
금융보증부채 | 250,486,246 | 258,103,116 |
충당부채 | 56,732,564 | 629,279,221 |
기타비유동금융부채 | 14,349,105,314 | 82,138,785,861 |
비유동회생채무 | 17,133,445,385 | |
부채총계 | 45,982,271,343 | 142,639,846,135 |
자본 | ||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | (759,588,049) | (91,530,324,456) |
자본금 | 9,818,065,500 | 21,604,333,500 |
자본잉여금 | 231,260,579,213 | 126,649,988,213 |
자본조정 | 60,203,638 | (9,951,889) |
기타포괄손익누계액 | 387,720,660 | 442,790,511 |
이익잉여금(결손금) | (242,286,157,060) | (240,217,484,791) |
비지배지분 | (164,259,054) | (164,259,054) |
자본총계 | (923,847,103) | (91,694,583,510) |
자본과부채총계 | 45,058,424,240 | 50,945,262,625 |
연결 포괄손익계산서 |
제 32 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 |
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 |
(단위 : 원) |
제 32 기 반기 | 제 31 기 반기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
수익(매출액) | 1,248,776,150 | 1,248,776,150 | 83,665,356 | 8,273,820,409 |
매출원가 | 605,458,290 | 698,686,140 | 14,296,170,973 | 23,575,828,692 |
매출총이익 | 643,317,860 | 550,090,010 | (14,212,505,617) | (15,302,008,283) |
판매비와관리비 | 2,320,898,640 | 3,157,505,960 | 3,190,689,733 | 4,212,405,428 |
영업이익(손실) | (1,677,580,780) | (2,607,415,950) | (17,403,195,350) | (19,514,413,711) |
기타수익 | 1,780,767,113 | 2,451,881,600 | 915,227,155 | 993,398,940 |
기타비용 | 216,837,991 | 221,199,704 | 197,731,302 | 227,430,842 |
금융수익 | 39,955,988 | 45,841,192 | 170,095,383 | 1,994,895,483 |
금융비용 | 1,220,205,350 | 1,737,779,407 | 930,458,661 | 3,156,384,218 |
금융비용 | 236,298,615 | 476,345,450 | 930,458,661 | 2,735,874,754 |
지분법 | 983,906,735 | 1,261,433,957 | 0 | 420,509,464 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (1,293,901,020) | (2,068,672,269) | (17,446,062,775) | (19,909,934,348) |
법인세비용 | 4,266,000,000 | 4,266,000,000 | ||
당기순이익(손실) | (1,293,901,020) | (2,068,672,269) | (21,712,062,775) | (24,175,934,348) |
기타포괄손익 | 15,602,406 | (55,069,851) | 48,999,296 | |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
순확정급여자산의 재측정요소 | ||||
공정가치금융자산 공정가치변동 | 2,902,500 | 14,815,200 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||||
지분법자본변동 | 12,699,906 | (69,885,051) | 48,999,296 | |
총포괄손익 | (1,278,298,614) | (2,123,742,120) | (21,712,062,775) | (24,126,935,052) |
당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (1,293,901,020) | (2,068,672,269) | (21,712,062,775) | (24,158,925,069) |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (17,009,279) | |||
총 포괄손익의 귀속 | ||||
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | (1,278,298,614) | (2,123,742,120) | (21,712,062,775) | (24,109,925,773) |
총 포괄손익, 비지배지분 | (17,009,279) | |||
주당이익 | ||||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (66) | (137) | (20,113) | (23,128) |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (66) | (137) | (20,113) | (23,128) |
연결 자본변동표 |
제 32 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 |
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
2022.01.01 (기초자본) | 16,125,712,000 | 116,944,776,406 | (9,951,889) | 26,880,981 | (124,625,849,570) | 8,461,567,928 | (147,249,775) | 8,314,318,153 |
당기순이익(손실) | (24,158,925,069) | (24,158,925,069) | (17,009,279) | (24,175,934,348) | ||||
공정가치 금융자산 평가손익 | ||||||||
지분법자본변동 | 48,999,296 | 48,999,296 | 48,999,296 | |||||
유상증자 | 2,894,924,500 | 5,205,074,251 | 8,099,998,751 | 8,099,998,751 | ||||
전환사채의 보통주전환 | 2,583,697,000 | 4,500,137,556 | 7,083,834,556 | 7,083,834,556 | ||||
출자전환 | 21,604,333,500 | 126,649,988,213 | (9,951,889) | 75,880,277 | (148,784,774,639) | (464,524,538) | (164,259,054) | (628,783,592) |
주식병합 및 주식감자 | 21,604,333,500 | 126,649,988,213 | (9,951,889) | 442,790,511 | (240,217,484,791) | (91,530,324,456) | (164,259,054) | (91,694,583,510) |
2022.06.30 (기말자본) | (2,068,672,269) | (2,068,672,269) | (2,068,672,269) | |||||
2023.01.01 (기초자본) | 14,815,200 | 14,815,200 | 14,815,200 | |||||
당기순이익(손실) | (69,885,051) | (69,885,051) | (2,068,672,269) | |||||
공정가치 금융자산 평가손익 | 92,824,323,000 | 70,155,527 | 92,894,478,527 | 92,894,478,527 | ||||
지분법자본변동 | (104,610,591,000) | 104,610,591,000 | ||||||
유상증자 | 9,818,065,500 | 231,260,579,213 | 60,203,638 | 387,720,660 | (242,286,157,060) | (759,588,049) | (164,259,054) | (923,847,103) |
전환사채의 보통주전환 | ||||||||
출자전환 | 92,824,323,000 | 7,029,962,440 | 99,854,285,440 | 99,854,285,440 | ||||
주식병합 및 주식감자 | (104,610,591,000) | 104,610,591,000 | ||||||
2023.06.30 (기말자본) | 9,818,065,500 | 231,260,579,213 | 7,020,010,551 | 387,720,660 | (247,851,483,801) | 634,892,123 | (164,259,054) | (923,847,103) |
연결 현금흐름표 |
제 32 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 |
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 |
(단위 : 원) |
제 32 기 반기 | 제 31 기 반기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | (3,858,747,468) | (1,421,765,532) |
영업에서 창출된 현금 | (4,155,814,294) | (124,345,740) |
법인세의 환급(납부) | (26,861,890) | (2,426,630) |
이자수취(영업) | 325,213,690 | 1,143,802 |
이자지급(영업) | (1,284,974) | (1,296,136,964) |
투자활동현금흐름 | 3,969,986,834 | 1,567,231,514 |
공정가치금융자산의 처분 | 7,100,000,000 | |
공정가치금융자산의 취득 | (4,570,912,396) | |
기타유동금융자산의 처분 | 3,579,714,107 | 1,050,552,190 |
기타유동금융자산의 취득 | (10,000,000) | (2,115,908,280) |
기타비유동금융자산의 처분 | 23,000,000 | 12,000,000 |
무형자산의 처분 | 377,272,727 | |
유형자산의 처분 | 91,500,000 | |
재무활동현금흐름 | (37,325,026) | (604,207,519) |
단기차입금의 증가 | 3,000,000,000 | |
단기차입금의 감소 | (3,478,145,431) | |
사채의 상환 | (8,100,000,000) | |
리스부채의 지급 | (37,325,026) | (126,060,839) |
주식의 발행 | 8,099,998,751 | |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 2,417,475 | 3,507,654 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | 76,331,815 | (455,233,883) |
기초현금및현금성자산 | 699,337,339 | 598,554,307 |
기말현금및현금성자산 | 775,669,154 | 143,320,424 |
주석
| 제 32 기 반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지 |
| 제 31 기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지 |
| 비디아이 주식회사와 그 종속회사 |
1. 일반사항
(1) 지배기업의 개요
비디아이 주식회사(이하 '지배기업')와 그 종속기업(이하 지배기업과 종속기업을 일괄하여 '연결회사')은 산업처리공정 제어장비 제조업, 플랜트 설비 제조 설치업 및 전기부품 제조업을 사업목적으로 하고 있습니다. 지배기업은 경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155에 본점을 두고 있으며, 지배기업의 주식은 2017년 11월 9일자로 코스닥시장에 상장되었습니다.
당반기말 현재 지배기업의 자본금은 9,818백만원(전기말 : 21,604백만원)이며, 보통주 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |
| 한국남동발전㈜ | 6,390,478 | 32.54 | - | - |
| 건설공제조합 | 4,099,373 | 20.88 | - | - |
| 에스케이에코플랜트㈜ | 3,201,317 | 16.30 | - | - |
| 안승만 | 725,135 | 3.69 | 7,965,201 | 18.43 |
| 이경미 | 508 | 0.00 | 20,332 | 0.05 |
| 이경남 | 250 | 0.00 | 10,030 | 0.02 |
| 자기주식 | 14 | 0.00 | 591 | 0.00 |
| 기타 | 5,219,056 | 26.58 | 35,212,513 | 81.49 |
| 합계 | 19,636,131 | 100.00 | 43,208,667 | 100.00 |
(2) 종속기업의 현황
| 종속기업 | 소재지 | 지배지분율(%) | 결산월 | 업 종 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당반기말 | 전기말 | ||||
| ㈜에스와이일렉트로닉스 | 한국 | 41.0 | 41.0 | 12월 | 전기부품제조업 |
(3) 연결대상범위의 변동
당반기 중 연결대상범위의 변동은 없습니다.
(4) 종속기업의 요약재무정보
1) 당반기말 및 당반기
| (단위 : 천원) |
| 종속기업명 | 당반기말 | 당반기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 반기순손익 | 총포괄손익 | |
| ㈜에스와이일렉트로닉스(*) | 616,761 | 895,166 | (278,405) | - | - | - |
(*) 상기 요약 재무정보는 내부거래를 제거하기 전의 금액입니다.
2) 전기말 및 전반기
| (단위 : 천원) |
| 종속기업명 | 전반기말 | 전반기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 반기순손익 | 총포괄손익 | |
| ㈜에스와이일렉트로닉스(*) | 616,761 | 895,166 | (278,405) | - | (28,829) | (28,829) |
(*) 상기 요약 재무정보는 내부거래를 제거하기 전의 금액입니다.
2. 중요한 회계정책
2.1 재무제표 작성기준
연결회사의 중간요약재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다.
중간요약재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.
2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용
중간요약재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2023년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결회사는 공표되었으나시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.
여러 개정사항과 해석서가 2023년부터 최초 적용되며, 연결회사의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
(1) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 개정
이 개정사항은 인식과 측정, 표시와 공시를 포함하여 보험계약에 대한 포괄적인 새로운 회계 기준을 제공합니다. 기업회계기준서 제1117호는 2005년에 발표된 기업회계기준서 제1104호를 대체합니다. 이 기준서는 보험계약을 발행한 기업의 유형과 관계없이 모든 유형의 보험계약(예: 생명보험, 손해보험, 원수보험계약 및 재보험계약)에 적용되며, 특정 보증과 재량적 참가 특성이 있는 투자계약에도 적용됩니다. 적용범위에서 제외되는 계약은 매우 적을 것입니다. 이 기준서의 전반적인 목적은 보험자에 대하여 더욱 유용하고 일관된 보험계약에 관한 회계모형을 제공하는 것입니다. 대체로 각 국가의 기존 회계정책에 기초하는 기업회계기준서 제1104호의 요구사항과 달리, 이 기준서는 보험계약에 대한 포괄적인 모형을 제시합니다. 이 기준서는 일반모형에 기초하며, 다음의 사항이 추가됩니다.
·직접 참가 특성이 있는 계약에 대한 특수한 적용 (변동수수료접근법)
·주로 보장기간이 단기인 계약에 대한 간편법 (보험료배분접근법)
이 개정사항이 연결회사의 중간요약연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
(2) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 회계추정치의 정의
이 개정사항은 회계추정치의 변경, 회계정책의 변경과 회계 오류수정을 명확히 구분하고 있습니다. 또한 개정 기준서는 기업이 회계추정치를 개발하기 위해 측정기법과 투입변수를 사용하는 방법을 명확히 하고 있습니다.
이 개정사항이 연결회사의 중간요약연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1001 '재무제표 표시' 개정 - 회계정책 공시
이 개정사항은 기업의 회계정책 공시를 더 효과적으로 할 수 있도록 하는 요구사항과지침을 제공합니다. 기준서 제1001호는 기업의 유의적인 회계정책을 공시하도록 요구합니다. 개정사항은 '유의적인' 회계정책을 '중요한' 회계정책으로 변경하고, 중요한 회계정책 정보에 대한 설명을 추가하였습니다. 기업이 회계정책 공시에 대하여 결정할 때, 보다 유용한 회계정책 정보를 제공할 수 있도록 합니다.
이 개정사항이 연결회사의 중간요약연결재무제표에 미치는 영향이 없으나, 연결회사는 연차재무제표에 중요한 회계정책 정보 공시를 검토하고 있습니다.
(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정 - 단일 거래에서 자산과 부채가 동시에 생기는 경우의 이연법인세
이 개정사항은 기업회계기준서 제1012호에 따른 최초 인식예외의 적용범위를 축소하여 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생기는 거래에 적용하지 않도록 하였습니다.
이 개정사항이 연결회사의 중간요약연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
2.3 회계정책
요약반기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
2.3.1 법인세비용
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3. 중요한 회계추정 및 가정
연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.
반기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 공정가치
4.1 금융상품 종류별 공정가치
연결회사의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다.
4.2 공정가치 서열체계
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)
- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)
- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치(수준 3)
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분
1) 당반기말
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | ||||
| 공정가치금융자산 | - | 90,003 | 2,534,377 | 2,624,380 |
2) 전기말
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | ||||
| 공정가치금융자산 | - | 89,561 | 2,519,562 | 2,609,123 |
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | ||||
| 파생상품금융부채 | - | - | 211,407 | 211,407 |
4.3 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동
연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간말에 인식합니다.
4.4 가치평가기법 및 투입변수
연결회사는 보고기간종료일 현재 공정가치 서열체계에서 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
1) 당반기말
| (단위: 천원) |
| 구분 | 공정가치 | Level | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 90,003 | 2 | 순자산가치법 | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 2,534,377 | 3 | 순자산가치법 | - |
2) 전기말
| (단위: 천원) |
| 구분 | 공정가치 | Level | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 89,561 | 2 | 순자산가치법 | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 2,519,562 | 3 | 순자산가치법 | - |
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | ||||
| 파생상품금융부채 | 211,407 | 3 | 이항옵션모형 | 무위험이자율, 주가변동성 |
5. 현금및현금성자산
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 보통예금 | 705,917 | 632,005 |
| 외화예금 | 69,752 | 67,332 |
| 합 계 | 775,669 | 699,337 |
6. 공정가치측정금융자산
(1) 채무증권의 내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
보험상품 | 90,003 | 89,561 |
(2) 출자금의 내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 건설공제조합(*) | 346,478 | 345,105 |
| 자본재공제조합(*) | 1,763,983 | 1,754,586 |
| 소방산업공제조합(*) | 423,916 | 419,871 |
| 합 계 | 2,534,377 | 2,519,562 |
(*) 당반기말 및 전기말 현재 계약이행 지급보증 등과 관련하여 동 조합의 출자증권에 질권이 설정되어 있습니다(주석 20 참조).
7. 매출채권
| (단위: 천원) |
구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 매출채권 | ||||
| 청구공사 | 1,900,348 | 23,273,456 | 1,867,348 | 23,273,456 |
| 손실충당금 | (252,562) | (20,941,792) | (153,786) | (21,177,834) |
| 소 계 | 1,647,786 | 2,331,664 | 1,713,562 | 2,095,622 |
| 계약자산 | ||||
| 미청구공사 | 7,998,333 | - | 9,045,819 | - |
| 합 계 | 9,646,119 | 2,331,664 | 10,759,381 | 2,095,622 |
8. 기타금융자산
(1) 기타금융자산의 내역
| (단위: 천원) |
구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 단기금융상품 | 166,000 | - | 3,591,487 | - |
미수금 | 515,127 | - | 788,431 | - |
| 미수수익 | 2,290,825 | - | 2,575,064 | - |
| 대여금 | 7,820,982 | - | 7,910,210 | - |
| 예납보증금 | 5,000 | - | 60,000 | - |
차감: 손실충당금(*) | (7,365,679) | - | (7,268,324) | - |
| 보증금 | - | 451,893 | - | 472,886 |
장기대여금 | - | 9,674,598 | - | 9,674,598 |
| 차감: 손실충당금(*) | - | (8,433,491) | - | (8,344,205) |
합 계 | 3,432,255 | 1,693,000 | 7,656,868 | 1,803,279 |
(*) 보고기간말 현재 전액 대손을 설정한 금융자산 외 기타금융자산은 신용위험이 유의적으로 증가하지 않아 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다.
(2) 사용이 제한되어 있는 금융자산의 내역
1) 당반기말
| (단위: 천원) |
| 계정과목 | 구 분 | 금 액 | 담보권자 | 사용제한 내역 |
|---|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 정기예금 | 166,000 | 자본재공제조합 | 자본재공제조합보증금 한도에 관한 담보제공 |
2) 전기말
| (단위: 천원) |
| 계정과목 | 구 분 | 금 액 | 담보권자 | 사용제한 내역 |
|---|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 정기예금 | 166,000 | 자본재공제조합 | 자본재공제조합보증금한도에관한담보제공 |
| 1,798,380 | 서울보증보험 | SK에코플랜트계약이행보증담보제공 | ||
| 1,627,107 | 서울보증보험 | SK에코플랜트선급금이행보증담보제공 | ||
| 합 계 | 3,591,487 | |||
9. 기타자산
| (단위: 천원) |
구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
선급금 | 1,848,000 | - | 732,234 | - |
선급비용 | 18,651 | 606 | 73,819 | 1,255 |
| 기타 | - | 868 | - | 389 |
합 계 | 1,866,651 | 1,474 | 806,053 | 1,644 |
10. 관계기업투자
(1) 관계기업투자의 내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 소재지 | 결산일 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
지분율(%) | 장부금액 | 지분율(%) | 장부금액 | |||
| ㈜뉴엔(*1) | 한국 | 12월 31일 | 50.00 | - | 50.00 | - |
| ㈜해도리태양광발전소(*2) | 한국 | 12월 31일 | 98.36 | - | 98.36 | - |
| 감포파인드그린풍력발전㈜(*3) | 한국 | 12월 31일 | 10.00 | - | 10.00 | - |
| ELEISON PHARMACEUTICALS LLC(*4) | 미국 | 12월 31일 | 37.50 | 8,830,062 | 37.50 | 10,161,381 |
| 합 계 | 8,830,062 | 10,161,381 | ||||
(*1) 지배회사의 지분율은 50%이나 의결권이 과반수 미만이므로 종속기업에서 제외되었습니다. 또한, 해당 회사는 2021년 12월 31일자로 폐업하였습니다.
(*2) 지배회사의 지분율은 50%를 초과하나 의결권이 과반수 미만이므로 종속기업에서 제외되었습니다.
(*3) 지배회사의 지분율은 10%이나 회사의 직원이 감포파인드그린풍력발전㈜의 등기임원으로 등재되어 있어 관계기업으로 분류하였습니다.
(*4) 지배회사는 2020년 7월 3일 이사회 결의를 통하여 미국의 바이오의약품 개발업을 영위하는 Eleison Pharmaceuticals LLC.(이하 "Eleison")의 지분을 취득하는 계약을 체결하였습니다. Eleison의 지분 37.5%을 취득하는 매매대금은 총 US$ 12,000,000이며, 2020년 7월 14일에 계약금 2,518백만원을 지급하고, 2020년 11월 13일에 잔금을 지급하여 지분취득을 완료하였습니다.
(2) 관계기업투자의 장부금액 변동내역
1) 당반기
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 반기초 | 지분법손익 | 지분법자본변동 | 반기말 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜뉴엔 | - | - | - | - |
| ㈜해도리태양광발전소 | - | - | - | - |
| 감포파인드그린풍력발전㈜ | - | - | - | - |
| ELEISON PHARMACEUTICALS LLC | 10,161,381 | (1,261,434) | (69,885) | 8,830,062 |
합 계 | 10,161,381 | (1,261,434) | (69,885) | 8,830,062 |
2) 전반기
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 반기초 | 지분법손익 | 지분법자본변동 | 반기말 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜뉴엔 | - | - | - | - |
| ㈜해도리태양광발전소 | 271,588 | (355) | - | 271,233 |
| 감포파인드그린풍력발전㈜ | - | - | - | - |
| ELEISON PHARMACEUTICALS LLC | 12,453,557 | (420,154) | 48,999 | 12,082,402 |
합 계 | 12,725,145 | (420,509) | 48,999 | 12,353,635 |
11. 유형자산
(1) 유형자산 장부금액의 변동내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 13,856,832 | 14,157,620 |
| 취득/자본적지출 | - | - |
| 처분 | - | (78,149) |
| 감가상각비 | (81,060) | (133,210) |
| 기말금액 | 13,775,772 | 13,946,261 |
(2) 토지의 공정가치 측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별 내역
1) 당반기말
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 자 산 | ||||
| 유형자산 | ||||
| 토지 | - | - | 11,195,114 | 11,195,114 |
2) 전기말
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 자 산 | ||||
| 유형자산 | ||||
| 토지 | - | - | 11,195,114 | 11,195,114 |
(3) 토지의 반복적인 측정치 수준 3의 변동내역
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 11,195,114 | 11,195,114 |
| 처분 | - | - |
| 총손익 | ||
| 기타포괄손익인식액 | - | - |
| 기말금액 | 11,195,114 | 11,195,114 |
(4) 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 토지의 반복적인 공정가치 측정치에 대한 가치평가기법
1) 당반기말
| (단위:천원) |
| 구 분 | 공정가치 | 수 준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 11,195,114 | 3 | 비교표준지 공시지가 기준법 | 공시지가 시점수정요인 지역요인 개별요인 기타요인 등 |
2) 전기말
| (단위:천원) |
| 구 분 | 공정가치 | 수 준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 11,195,114 | 3 | 비교표준지 공시지가 기준법 | 공시지가 시점수정요인 지역요인 개별요인 기타요인 등 |
(5) 연결회사가 보유한 유형자산 중 일부는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 20 참조).
12. 사용권자산 및 리스부채
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 사용권자산 | 리스부채 | 사용권자산 | 리스부채 | |
| 기초 | 83,580 | 82,772 | 448,176 | 449,798 |
| 증가 | - | - | 9,179 | 8,798 |
| 감가상각 | (38,100) | - | (129,925) | - |
| 감소 | (19,972) | (19,893) | (155,376) | (161,720) |
| 이자비용 | - | 1,285 | - | 7,886 |
| 지급 | - | (38,611) | - | (133,947) |
| 기말 | 25,508 | 25,553 | 172,054 | 170,815 |
13. 무형자산
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 기초 순장부금액 | 411,850 | 416,679 |
| 상각비 | (787) | (4,043) |
| 처분 | (382,369) | - |
| 기말 순장부금액 | 28,694 | 412,636 |
14. 차입금 등
(1) 차입금의 내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 차입처 | 만기일 | 이자율(%) | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 우리은행(*1) | (*3) | (*3) | - | 4,642,585 |
| 운영자금 | 국민은행(*1) | - | 843,622 | ||
| 시설자금 | - | 818,008 | |||
| 운영자금 | - | 1,398,137 | |||
| 운영자금 | - | 475,000 | |||
| 운영자금 | 케이엔제이인베스트대부(*1) | - | 1,065,148 | ||
| 운영자금 | SK에코플랜트㈜ | - | 8,340,357 | ||
| - | 3,995,318 | ||||
| - | 7,548,288 | ||||
| 운영자금 | 롯데손해보험(*2) | 2024-08-16 | - | 86,146 | 86,146 |
| 운영자금 | 플럭스라이트㈜ | - | - | 100,000 | 100,000 |
| 합 계 | 186,146 | 29,312,609 |
(*1) 당반기말 현재 해당 차입금에 대하여 연결회사의 토지와 건물 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다.
(*2) 만기가 2024년 8월 16일이나 당반기말 현재 보험실효가 중지 상태로 단기차입금으로 분류하였습니다.
(*3) 당반기 중 회생계획안에 따라 유동성회생채무, 회생채무로 분류되었으며 회생채권으로 인정된 차입금은 원금과 개시 전 이자에 대해서 80.5%가 출자전환되었습니다(주석 30 참조).
(2) 사채
1) 사채의 내역
| (단위: 천원) |
| 내 역 | 최장 만기일 | 연이자율(%) | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 제11회 무보증 사모사채 | (*1) | (*1) | - | 2,013,201 |
| 제10회 신주인수권부사채 | - | 2,673,233 | ||
| 소 계 | - | 4,686,434 | ||
| 신주인수권조정 | - | (125,351) | ||
| 사채발행할인차금 | - | (10,959) | ||
| 유동성대체 | - | (4,550,124) | ||
| 합 계 | - | - |
(*3) 당반기 중 회생계획안에 따라 유동성회생채무, 회생채무로 분류되었으며 원금과 개시 전 이자에 대해서 80.5%가 출자전환되었습니다(주석 30 참조).
2) 전환사채 및 신주인수권부사채 관련 파생상품부채의 내역
- 당반기말
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 신주인수권 | 전환권 | 조기상환청구권 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 제10회 신주인수권부사채 | - | - | - | - |
- 전기말
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 신주인수권 | 전환권 | 조기상환청구권 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 제10회 신주인수권부사채 | - | - | 211,407 | 211,407 |
15. 기타금융부채
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
미지급금 | 154,387 | 6,830,254 | 7,145,730 | 82,128,786 |
미지급비용 | 1,037,440 | 7,508,851 | 9,681,626 | - |
| 임대보증금 | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 합 계 | 1,191,827 | 14,349,105 | 16,827,356 | 82,138,786 |
16. 기타유동부채
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 초과청구공사 | 1,309,662 | 68,438 |
| 선수금 | 84,668 | 84,668 |
| 예수금 | 8,556 | 9,789 |
| 합 계 | 1,402,886 | 162,895 |
17. 순확정급여부채
(1) 연결회사가 운영하고 있는 확정급여제도는 최종임금기준 연금제도이며, 동 연금제도는 종업원의 일생에 걸쳐 보장된 일정 금액의 연금을 지급하는 제도입니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 560,327 | 534,063 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (7,232) | (7,232) |
| 순확정급여부채 | 553,095 | 526,831 |
(2) 확정급여채무의 변동내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 534,063 | 738,134 |
| 당기근무원가 | 77,064 | 205,860 |
| 이자비용 | - | - |
| 재측정요소(법인세효과 차감전): | ||
| - 인구통계학적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 | - | - |
| - 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손실(이익) | - | - |
| - 경험적조정으로 인한 보험수리적손실(이익) | - | - |
| 제도에서의 지급액: | ||
| - 급여의 지급 | (50,800) | (216,900) |
| 보고기간말 금액 | 560,327 | 727,094 |
(3) 사외적립자산의 변동내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 기초 금액 | 7,232 | 7,223 |
| 이자수익 | - | 9 |
| 기여금 납부액 | - | - |
| 재측정요소 : | ||
| - 사외적립자산의 손실 | - | - |
| 제도에서의 지급 : | ||
| - 급여의 지급 | - | - |
| 보고기간말 금액 | 7,232 | 7,232 |
18. 충당부채
(1) 충당부채의 내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동충당부채: | ||
| 소송충당부채 | 25,013 | 456,836 |
| 소 계 | 25,013 | 456,836 |
| 비유동충당부채: | ||
| 하자보수충당부채 | 56,733 | 629,279 |
| 소 계 | 56,733 | 629,279 |
| 합 계 | 81,746 | 1,086,115 |
(2) 충당부채의 변동내역
1) 당반기
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 하자보수충당부채 | 공사손실충당부채 | 소송충당부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초 금액 | 629,279 | - | 456,836 | 1,086,115 |
| 추가 전입 | - | - | 25,013 | 25,013 |
| 미사용금액 환입 | (572,546) | - | - | (572,546) |
| 연중 사용액 | - | - | - | - |
| 회생조정 | - | - | (456,836) | (456,836) |
| 기말 금액 | 56,733 | - | 25,013 | 81,746 |
2) 전반기
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 하자보수충당부채 | 공사손실충당부채 | 소송충당부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초 금액 | 629,279 | 29,814 | 23,319,876 | 23,978,969 |
| 추가 전입 | - | - | 59,000 | 59,000 |
| 미사용금액 환입 | - | - | (2,514,393) | (2,514,393) |
| 연중 사용액 | - | - | - | - |
| 기말 금액 | 629,279 | 29,814 | 20,864,483 | 21,523,576 |
19. 법인세비용 및 이연법인세
법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상가중평균 연간유효법인세율은 당반기 및 전반기 중 법인세비용전차감순손실이 발생하여 가중평균 연간유효법인세율을 산출하지 않습니다.
20. 우발채무와 약정사항
(1) 금융회사와 체결하고 있는 주요 약정사항의 내역
| (단위: 천원) |
| 금융회사 | 내 역 | 한도금액 | 실행금액 | ||
| 당반기말 | 전기말 | 당반기말 | 전기말 | ||
| 국민은행 | 시설자금대출(*1) | - | - | 1,661,631 | 818,008 |
| 운전자금대출(*1) | - | - | 1,398,137 | ||
| 운전자금대출 | - | - | 302,086 | 843,622 | |
| 운전자금대출 | - | - | 475,000 | ||
| 우리은행 | 운전자금대출(*1) | - | - | 4,642,585 | 4,642,585 |
| 합 계 | - | - | 6,606,302 | 8,177,352 | |
(*1) 연결회사의 토지와 건물 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다.
(2) 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역
| (단위: 천원) |
| 제공자 | 보증금액 | 보증 내역 | |
| 당반기말 | 전기말 | ||
| 건설공제조합(*1) | 30,056,905 | 30,056,905 | 계약이행 지급보증 등 |
| 자본재공제조합(*1,2) | 3,977,385 | 3,977,385 | 회처리 및 회정제설비 공급계약 보증 등 |
| 소방산업공제조합(*1) | 4,164,166 | 4,164,166 | 하자보수보증 등 |
| 서울보증보험(*2) | 1,327,519 | 1,327,519 | 계약이행 지급보증 등 |
| 합 계 | 39,525,975 | 39,525,975 | |
(*1) 상기 계약이행 지급보증 등과 관련하여 동 조합의 출자증권 전액에 대해 질권이 설정되어 있습니다.
(*2) 당반기말 현재 공사현장의 계약이행 지급보증 등과 관련하여 단기금융상품 166,000천원이 담보로 제공되어 있습니다.
(3) 타인을 위하여 제공한 지급보증의 내역
| (단위: 천원) |
| 제공받은 회사 | 보증내역 | 보증금액 | 지급보증처 | 보증기간 | |
| 당반기말 | 전기말 | ||||
| 일신1호태양광발전소㈜ | 금융지급보증 | 1,734,000 | 1,734,000 | 신한은행 | 15년(2019 ~ 2033) |
| 일신2호태양광발전소㈜ | 금융지급보증 | 1,734,000 | 1,734,000 | 신한은행 | 15년(2019 ~ 2033) |
| 합 계 | 3,468,000 | 3,468,000 | |||
(4) 소송현황
1) 당반기말
| (단위: 천원) |
| 계류법원 | 원고 | 피고 | 사건내용 | 소송가액 | 진행사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울고등법원 | 포스코이앤씨 | 지배회사 | 소송비용확정/부담 | 5,561 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 지배회사 | 대광산업㈜ | 소송비용확정/부담 | 17,646 | 진행중 |
| 서울중앙법원 | 지배회사 | 이엔테크놀로지㈜ | 소송비용확정/부담 | 24,229 | 진행중 |
| 울산지방법원 | 동영기업 | 지배회사 | 공사대금 | 28,860 | 진행중 |
| 서울회생법원 | 한국남동발전㈜ | 지배회사 | 채권조사확정재판에 대한 이의의 소 | 9,566,408 | 진행중 |
| 서울회생법원 | ㈜동양 | 지배회사 | 채권조사확정재판에대한 이의의 소 | 14,795,550 | 진행중 |
| 서울회생법원 | 삼성물산㈜ | 지배회사 | 채권조사확정재판에대한 이의의 소 | 7,507,908 | 진행중 |
| 서울중앙법원 | 건설공제조합 | 지배회사 | 소송비용확정/부담 | 50,032 | 원고승소 |
| 서울동부지방법원 | 삼성물산㈜ | 지배회사 | 양수금 | 1,909,744 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 수원고등법원 | 한국남동발전㈜ | 지배회사 | 양수금 | 1,215,162 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 김미옥 외 | 지배회사 | 장비대여료 | 91,223 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 서울고등법원 | 지배회사 | 안승만 | 단기매매차익 | 4,381,070 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 한국요꼬가와전기 주식회사 | 지배회사 | 물품대금 | 1,655,243 | 진행중 |
| 수원고등법원 | 지배회사 | 김현우 외 2명 | 손해배상 | 307,441 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 노경섭 | 지배회사 | 경상비 등 | 6,917 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 대전지방법원 | 주식회사 성산기업 | 지배회사 | 물품대금 | 30,000 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 수원지방법원 | 발슈타인 인지뇌어 유한책임회사 | 지배회사 | 물품대금 | 913,671 | 진행중 |
| 수원고등법원 | 주식회사 하나은행 | 지배회사 | 양수금 | 1,234,642 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 김순화(나운기획) | 지배회사 | 약정금 | 200,000 | 진행중 |
| 서울회생법원 | 두산에너빌리티㈜ | 지배회사 | 회생채권 조사확정재판 | 1,179,027 | 진행중 |
| 서울회생법원 | 삼성물산㈜ | 지배회사 | 회생채권 조사확정재판 | 20,047,857 | 진행중 |
| 서울회생법원 | ㈜비츠로넥스텍 | 지배회사 | 회생채권 조사확정재판 | 962,036 | 진행중 |
| 서울회생법원 | ㈜네오시티 | 지배회사 | 회생채권 조사확정재판 | 5,179,746 | 진행중 |
| 서울회생법원 | 신한카드 | 지배회사 | 회생채권 조사확정재판 | 53,458 | 진행중 |
| 서울회생법원 | 하나은행 | 지배회사 | 회생채권 조사확정재판 | 1,234,642 | 진행중 |
2) 전기말
| (단위: 천원) |
| 계류법원 | 원고 | 피고 | 사건내용 | 소송가액 | 진행사항 |
| 서울동부지방법원 | 삼성물산㈜ | 지배회사 | 양수금 | 1,909,743 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 수원고등법원 | ㈜하나은행 | 지배회사 | 양수금 | 1,234,641 | 원고 1심 패소, 조사확정재판 중복진행 중 |
| 수원지방법원 | 한국남동발전㈜ | 지배회사 | 양수금 | 6,433,644 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 수원지방법원 | (사)대한산업안전협회 | 지배회사 | 용역비 | 385 | 회생채권확정으로 소 기각 |
| 수원지방법원 | 김미옥 (선정당사자) 외 | 지배회사 | 장비대여료 | 91,223 | 조사확정 재판 회생채권 결정 |
| 수원지방법원 | 한국요꼬가와 전기㈜ | 지배회사 | 물품대금 | 1,655,243 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 발슈타인인지뇌어 유한책임회사 | 지배회사 | 물품대금 | 913,671 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 노경섭 | 지배회사 | 경상경비 등 | 6,961 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 대전지방법원 | ㈜성산기업 | 지배회사 | 물품대금 | 30,000 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 서울고등법원 | 이엔테크놀로지㈜ | 지배회사 | 공사대금 | 899,353 | 원고 패소 |
| 수원고등법원 | 대광산업㈜ | 지배회사 | 공사대금 | 1,202,612 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 김순화(나운기획) | 지배회사 | 약정금 | 200,000 | 진행중 |
| 서울남부지방법원 | 지배회사 | 안승만 | 단기매매차익 | 4,381,070 | 원고 승소 |
| 수원고등법원 | 지배회사 | 김현우외 2명 | 손해배상 | 307,441 | 원고 1심 패소, 항소심 진행 |
(5) 유형자산 담보제공 내역
1) 당반기말
| (단위 : 천원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 차입금 | 담보권자 |
| 토지 및 건물 | 13,100,774 | 10,800,000 | 4,642,585 | 우리은행 |
| 1,560,000 | 1,661,631 | 국민은행 | ||
| 5,200,000 | 1,065,148 | 케이엔제이베스트대부 | ||
| 합 계 | 13,100,774 | 17,560,000 | 7,369,364 |
2) 전기말
| (단위 : 천원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 차입금 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 및 건물 | 13,137,248 | 10,800,000 | 4,642,585 | 우리은행 |
| 1,560,000 | 1,661,631 | 국민은행 | ||
| 5,200,000 | 1,065,148 | 케이엔제이베스트대부 | ||
| 합 계 | 13,137,248 | 17,560,000 | 7,369,364 |
3) 당반기말 현재 연결회사의 토지 및 건물은 공사대금 청구 소송 및 부가세 체납액 등과 관련하여 화성세무서 등에 총 7,184백만원의 가압류가 설정되어 있습니다.
21. 자본금
(1) 자본금의 내역
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 회사가 발행할 주식의 총수 | 100,000,000주 | 100,000,000주 |
| 1주당 액면금액 | 500원 | 500원 |
| 회사가 발행한 주식의 총수 | 19,636,131주 | 43,208,667주 |
(2) 유통주식수, 보통주자본금 및 기타자본의 변동내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 유통보통주식수 | 보통주자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기초 | 32,250,833 | 16,125,712 | 116,944,777 | (9,952) | 133,060,537 |
| 유상증자(*1) | 5,789,849 | 2,894,925 | 5,205,074 | - | 8,099,999 |
| 전환사채 전환 | 5,167,394 | 2,583,697 | 4,500,138 | - | 7,083,835 |
| 전반기말 | 43,208,076 | 21,604,334 | 126,649,989 | (9,952) | 148,244,371 |
| 당기초 | 43,208,076 | 21,604,334 | 126,649,988 | (9,952) | 148,244,370 |
| 주식병합 및 감자(*2) | (32,412,782) | (16,206,613) | 16,206,613 | - | - |
| 출자전환의 유상증자(*3) | 185,648,646 | 92,824,323 | - | 70,156 | 92,894,479 |
| 주식병합 및 감자(*4) | (176,807,823) | (88,403,978) | 88,403,978 | - | - |
| 당반기말 | 19,636,117 | 9,818,066 | 231,260,579 | 60,204 | 241,138,849 |
(*1) 지배회사는 2022년 1월 20일자 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주를 제3자 배정방식으로 발행하기로 결정하였으며 2022년 1월 24일에 5,789,849주를 주당 1,399원에 발행하였습니다.
(*2) 지배회사는 재무구조재선(채무자회생 및 파산에 관한 법률)에 따른 회생계획인가(2023년 2월 14일)에 따라 발행주식 4주를 동일 액면주식 1주로 병합하였습니다.
(*3) 재무구조개선(채무자회생 및 파산에 관한 법률)에 따른 회생계획인가(2023년 2월 14일)에 따라 채무의 출자전환이 발생하였습니다.
(*4) 지배회사는 재무구조개선(채무자회생 및 파산에 관한 법률)에 따른 회생계획인가(2023년 2월 14일)에 따라 발행주식 10주를 동일 액면주식 1주로 병합하였습니다.
22. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 영업부문
연결회사는 플랜트 설비 단일의 영업부문으로 운영되고 있습니다.
(1) 연결회사 수익의 상세내역
1) 당반기
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 플랜트매출 | 기타매출 | 합 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 재화 또는 용역의 유형 | ||||||
| 재화의 판매 | - | - | - | - | - | - |
| 용역의 제공 | - | - | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 |
| 합 계 | - | - | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 |
| 재화나 용역의 이전 시기 | ||||||
| 한 시점에 이전하는 재화 | - | - | - | - | - | - |
| 기간에 걸쳐 이전하는 용역 | - | - | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 |
| 합 계 | - | - | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 |
2) 전반기
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 플랜트매출 | 기타매출 | 합 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 재화 또는 용역의 유형 | ||||||
| 재화의 판매 | - | - | 68,265 | 138,210 | 68,265 | 138,210 |
| 용역의 제공 | (27,684) | 7,990,137 | 43,084 | 145,473 | 15,400 | 8,135,610 |
| 합 계 | (27,684) | 7,990,137 | 111,349 | 283,683 | 83,665 | 8,273,820 |
| 재화나 용역의 이전 시기 | ||||||
| 한 시점에 이전하는 재화 | - | - | 68,265 | 138,210 | 68,265 | 138,210 |
| 기간에 걸쳐 이전하는 용역 | (27,684) | 7,990,137 | 43,084 | 145,473 | 15,400 | 8,135,610 |
| 합 계 | (27,684) | 7,990,137 | 111,349 | 283,683 | 83,665 | 8,273,820 |
(2) 지역별 매출의 구성
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 국내 | 1,248,776 | 1,248,776 | 83,665 | 8,209,005 |
| 해외 | - | - | - | 64,815 |
| 합 계 | 1,248,776 | 1,248,776 | 83,665 | 8,273,820 |
(3) 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객 정보
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 고객1 | - | - | 69,966 | 7,768,582 |
| 고객2 | 1,248,776 | 1,248,776 | - | - |
| 합 계 | 1,248,776 | 1,248,776 | 69,966 | 7,768,582 |
23. 비용의 성격별 분류
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 원재료 등의 사용 | 546,453 | 546,453 | 3,736,800 | 6,463,991 |
| 급여 | 165,297 | 374,579 | 4,113,485 | 6,855,416 |
| 퇴직급여 | 62,705 | 77,064 | 96,361 | 374,446 |
| 복리후생비 | 14,877 | 30,124 | 413,443 | 597,616 |
| 여비교통비 | 447 | 754 | 17,839 | 31,452 |
| 세금과공과 | 48,899 | 27,822 | 15,730 | 29,782 |
| 감가상각비 | 39,562 | 81,059 | 50,360 | 133,210 |
| 사용권자산상각비 | 22,904 | 38,100 | 59,323 | 129,925 |
| 무형자산상각비 | 393 | 787 | 394 | 4,043 |
| 소모품비 | 130 | 230 | 201,210 | 315,185 |
| 지급수수료 | 180,588 | 686,685 | 283,470 | 685,046 |
| 외주가공비 | - | - | 5,072,747 | 8,372,238 |
| 장비임차료 | 84 | - | 217,514 | 388,855 |
| 외주용역비 | - | - | 533,100 | 585,200 |
| 외주설계비 | - | - | - | 50,750 |
| 대손상각비 | 850,767 | 910,219 | 2,492,158 | 2,492,158 |
| 손해배상비 | 1,055,962 | 1,055,962 | - | - |
| 기타 | (62,711) | 26,354 | 182,927 | 278,921 |
| 매출원가 및 판매비와관리비 합계 | 2,926,357 | 3,856,192 | 17,486,861 | 27,788,234 |
24. 기타수익 및 기타비용
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 기타수익 | ||||
| 유형자산처분이익 | - | - | 13,351 | 13,351 |
| 채무조정이익 | 1,749,085 | 2,412,088 | - | - |
| 잡이익 | 31,682 | 39,794 | 901,876 | 980,048 |
| 소 계 | 1,780,767 | 2,451,882 | 915,227 | 993,399 |
| 기타비용 | ||||
| 기타의대손상각비 | 186,641 | 186,641 | - | - |
| 소송비용 | 25,013 | 25,013 | 69,419 | 69,419 |
| 무형자산처분손실 | 5,095 | 5,095 | - | - |
| 리스해지손실 | 79 | 79 | - | - |
| 금융보증비용 | - | - | 6,484 | 12,968 |
| 잡손실 | 10 | 4,372 | 121,828 | 145,044 |
| 소 계 | 216,838 | 221,200 | 197,731 | 227,431 |
25. 금융수익 및 금융비용
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 39,036 | 42,982 | 223,396 | 477,609 |
| 외환차익 | - | - | 228 | 4,776 |
| 외화환산이익 | 478 | 2,417 | (53,529) | (52,717) |
| 사채상환이익 | - | - | - | 1,565,227 |
| 공정가치금융자산평가이익 | 442 | 442 | - | - |
| 소 계 | 39,956 | 45,841 | 170,095 | 1,994,895 |
| 금융비용 | ||||
| 이자비용 | 236,299 | 476,345 | 883,085 | 1,733,360 |
| 외환차손 | - | - | 3,117 | 7,813 |
| 외화환산손실 | - | - | 44,257 | 81,819 |
| 사채상환손실 | - | - | - | 438,654 |
| 공정가치금융자산처분손실 | - | - | - | 474,229 |
| 소 계 | 236,299 | 476,345 | 930,459 | 2,735,875 |
26. 주당손익
(1) 지배기업소유주지분 기본주당손익
| (단위: 원, 주) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 지배기업소유주지분 반기순이익(손실) | (1,293,901,020) | (2,068,672,269) | (21,712,062,775) | (24,158,925,069) |
| 가중평균유통보통주식수(*1) | 19,636,117 | 15,125,123 | 1,079,530 | 1,044,581 |
| 기본주당이익(손실) | (66) | (137) | (20,113) | (23,128) |
(*1) 가중평균유통보통주식수의 계산
| (단위: 주) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 가중평균발행주식수(*2) | 19,636,131 | 15,125,137 | 1,079,544 | 1,044,595 |
| 가중평균자기주식수(*2) | (14) | (14) | (14) | (14) |
| 가중평균유통보통주식수(*2) | 19,636,117 | 15,125,123 | 1,079,530 | 1,044,581 |
(*2) 전반기 가중평균유통보통주식수는 당반기 중의 주식병합 및 감자로 인해 재계산되었습니다.
(2) 지배기업소유주지분 희석주당손익
당반기 및 전반기의 희석주당손실은 반희석화효과로 인해 기본주당손실과 동일합니다.
27. 영업으로부터 창출된 현금
(1) 영업으로부터 창출된 현금
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 반기순이익(손실) | (2,068,672) | (24,175,934) |
| 조정: | 1,087,322 | 8,457,815 |
| 법인세비용 | - | 4,266,000 |
| 퇴직급여 | 77,064 | 205,860 |
| 외화환산손실 | - | 81,819 |
| 외화환산이익 | (2,417) | 51,848 |
| 감가상각비 | 81,059 | 133,210 |
| 사용권자산상각비 | 38,100 | 129,925 |
| 무형자산상각비 | 787 | 4,043 |
| 이자비용 | 476,345 | 1,733,360 |
| 이자수익 | (42,982) | (477,609) |
| 공정가치금융자산평가이익 | (442) | - |
| 유형자산처분이익 | - | (13,351) |
| 무형자산처분손실 | 5,095 | - |
| 리스해지손실 | 79 | - |
| 공정가치금융자산처분손실 | - | 474,229 |
| 금융보증비용 | - | 12,968 |
| 사채상환손실 | - | 438,654 |
| 사채상환이익 | - | (1,565,227) |
| 대손상각비 | 910,219 | 2,492,158 |
| 기타의대손상각비 | 186,641 | - |
| 소송비용 | 25,013 | 69,419 |
| 손해배상비 | 1,055,962 | - |
| 하자보수충당부채환입 | (572,547) | - |
| 채무조정이익 | (2,412,088) | - |
| 지분법손실 | 1,261,434 | 420,509 |
| 운전자본의 변동 : | (3,174,464) | 15,593,773 |
| 매출채권 | (33,000) | 10,051,242 |
| 기타유동자산 | (1,060,597) | (18,211) |
| 기타유동금융자산 | 273,305 | (629,393) |
| 기타비유동자산 | 170 | - |
| 기타비유동금융자산 | - | 261,447 |
| 매입채무 | - | 1,435,885 |
| 기타유동부채 | 1,232,374 | 9,554,598 |
| 기타유동금융부채 | 36,997 | (5,061,795) |
| 순확정급여부채 | (50,800) | - |
| 유동성회생채무 | (3,572,913) | - |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (4,155,814) | (124,346) |
(2) 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 리스자산 인식 | - | 9,179 |
| 리스부채 유동성대체 | - | 81,674 |
| 채무의 지분전환 | - | 7,100,000 |
| 출자금과 소송충당부채 상계 | - | 2,514,393 |
| 공정가치금융자산 유동성 대체 | - | 3,024,114 |
| 전환권행사 및 신주인수권행사 | - | 3,841,608 |
| 사채의 유동성대체 | - | 1,960,000 |
| 회생채무 출자전환 | 92,894,479 | - |
| 무상감자 | 104,610,591 | - |
28. 특수관계자와의 거래
(1) 특수관계자 현황
| 관 계 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 관계기업 | ㈜뉴엔 ㈜해도리태양광발전소 감포파인드그린풍력발전㈜ ELEISON PHARMACEUTICALS LLC | ㈜뉴엔 ㈜해도리태양광발전소 감포파인드그린풍력발전㈜ ELEISON PHARMACEUTICALS LLC |
| 기타특수관계자 | 임계솔라파크㈜, 일신1호태양광발전소㈜ 소룡연료전지㈜ 안승만 및 특수관계자 한국남동발전㈜ 건설공제조합 에스케이에코플랜트㈜ | 임계솔라파크㈜, 일신1호태양광발전소㈜ 소룡연료전지㈜ 안승만 및 특수관계자 |
(2) 특수관계자와의 주요 거래내역
| (단위: 천원) |
| 구분 | 특수관계자명 | 당반기 | 전반기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 이자수익 | 기타수익 | 매출 | 이자수익 | 기타수익 | ||
| 관계기업 | 감포파인드그린풍력발전㈜ | - | - | - | 35,709 | 30,991 | - |
| 기타 | 임계솔라파크㈜ | - | - | - | 38,701 | 107,704 | - |
| 기타 | 일신1호태양광발전소㈜ | 30,000 | - | - | - | 17,453 | - |
| 기타 | 소룡연료전지㈜ | - | - | - | - | 8,143 | - |
| 기타 | 안승만 및 특수관계자 | - | 10,148 | - | |||
| 합 계 | 30,000 | - | - | 74,410 | 174,439 | - | |
(3) 특수관계자와의 중요한 자금거래내역
1) 당반기
| (단위: 천원) |
| 구분 | 특수관계자명 | 자금 대여 거래 | 자금 차입 거래 | 유상증자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여 | 회수 | 차입 | 상환 | |||
| 기타 | 소룡연료전지㈜ | 10,000 | - | - | - | - |
2) 전반기
| (단위: 천원) |
| 구분 | 특수관계자명 | 자금 대여 거래 | 자금 차입 거래 | 유상증자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여 | 회수 | 차입 | 상환 | |||
| 관계기업 | 감포파인드그린풍력발전㈜ | 250,000 | - | - | - | - |
| 기타 | 일신1호태양광발전소㈜ | 1,612,001 | 100,000 | - | - | - |
| 기타 | 소룡연료전지㈜ | 23,907 | - | - | - | - |
| 기타 | 안승만 및 특수관계자 | 230,000 | 592,952 | - | 8,100,000 | 8,100,000 |
| 합 계 | 2,115,908 | 692,952 | - | 8,100,000 | 8,100,000 | |
(4) 특수관계자와의 채권/채무의 내용
1) 당반기말
| (단위: 천원) |
| 구분 | 특수관계자명 | 채권(*1) | 채무 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 (*2) | 기타유동 금융자산 | 기타비유동 금융자산 | 공정가치 금융자산 | 기타 유동부채 | 유동성 회생채무 | 회생채무 | 유동 충당부채 | ||
| 종속기업 | ㈜에스와이일렉트로닉스 | - | 277,313 | - | - | - | - | - | - |
| 관계기업 | 감포파인드그린풍력발전㈜ | 7,498,891 | 742,019 | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 관계기업 | ㈜해도리태양광발전소 | - | - | - | - | 68,438 | - | - | - |
| 기타 | 임계솔라파크㈜ | 3,414,820 | 1,733,508 | 6,074,000 | - | - | - | - | - |
| 기타 | 일신1호태양광발전소㈜ | 1,104,411 | 1,621,034 | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | 소룡연료전지㈜ | 675,240 | 126,287 | 536,393 | - | - | - | - | - |
| 기타 | 안승만 및 특수관계자 | - | 728,043 | 389,430 | - | - | - | - | - |
| 기타 | 한국남동발전㈜ | 13,917,466 | - | 172,155 | - | - | 899,458 | 6,559,482 | - |
| 기타 | 에스케이에코플랜트㈜ | 970,170 | - | - | - | - | 394,271 | 2,866,164 | - |
| 기타 | 건설공제조합 | - | - | - | 346,478 | - | 861,579 | 3,610,883 | 25,013 |
| 합 계 | 27,580,998 | 5,228,204 | 7,271,978 | 346,478 | 68,438 | 2,155,308 | 13,036,529 | 25,013 | |
(*1) 채권에는 ㈜에스와이일렉트로닉스에 대해 계상한 대손충당금 277백만원(전기말 : 277백만원) 및 한국남동발전㈜에 대해 계상한 대손충당금 13,917백만원(전기말 : 13,917백만원이 차감되어 있지 않습니다.
(*2) 공사진행률에 따라 인식한 채권(미청구공사)을 포함한 금액입니다.
2) 전기말
| (단위: 천원) |
| 구분 | 특수관계자명 | 채권(*1) | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권(*2) | 기타유동금융자산 | 기타비유동 금융자산 | 기타유동부채 | ||
| 관계기업 | 감포파인드그린풍력발전㈜ | 7,498,891 | 742,019 | 100,000 | - |
| 관계기업 | ㈜해도리태양광발전소 | - | - | - | 68,438 |
| 기 타 | 임계솔라파크㈜ | 3,414,820 | 1,733,508 | 6,074,000 | - |
| 기타 | 일신1호태양광발전소㈜ | 1,071,411 | 1,621,034 | - | - |
| 기타 | 소룡연료전지㈜ | 675,240 | 116,287 | 536,393 | - |
| 기타 | 안승만 및 특수관계자 | - | 728,043 | 389,430 | - |
| 합 계 | 12,660,362 | 4,940,891 | 7,099,823 | 68,438 | |
(*1) 채권에는 ㈜에스와이일렉트로닉스에 대해 계상한 대손충당금 277백만원 (전기말 : 277백만원)이 차감되어 있지 않습니다.
(*2) 공사진행률에 따라 인식한 채권(미청구공사)을 포함한 금액입니다.
(5) 당반기말 현재 주요 경영진에 대한 대여금 및 미수수익 잔액은 각각 931,477천원(전기말 : 931,477천원) 및 133,634천원(전기말 : 133,634천원)입니다.
(6) 특수관계자에게 제공하고 있는 지급보증의 내역
1) 당반기말
| (단위: 천원) |
| 제공받은 회사 | 보증내역 | 보증금액 | 지급보증처 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|
| 일신1호태양광발전소㈜ | 금융지급보증 | 1,734,000 | 신한은행 | 15년(2019 ~ 2033) |
2) 전기말
| (단위: 천원) |
| 제공받은 회사 | 보증내역 | 보증금액 | 지급보증처 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|
| 일신1호태양광발전소㈜ | 금융지급보증 | 1,734,000 | 신한은행 | 15년(2019 ~ 2033) |
상기 특수관계자에 대한 금융지급보증과 관련하여 금융보증부채를 계상하고 있습니다.
(7) 주요 경영진에 대한 보상
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 급여 | 22,500 | 45,000 | 114,442 | 220,710 |
| 퇴직급여 | 19,335 | 38,885 | 18,476 | 18,107 |
| 합 계 | 41,835 | 83,885 | 132,918 | 238,817 |
(8) 특수관계자와의 소송현황
당반기말 현재 특수관계자와의 소송현황은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 계류법원 | 원고 | 피고 | 사건내용 | 소송가액 | 진행사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울회생법원 | 한국남동발전㈜ | 지배회사 | 채권조사확정재판에 대한 이의의 소 | 9,566,408 | 진행중 |
| 서울중앙법원 | 건설공제조합 | 지배회사 | 소송비용확정/부담 | 50,032 | 원고승소 |
| 수원고등법원 | 한국남동발전㈜ | 지배회사 | 양수금 | 1,215,162 | 진행중 |
| 서울고등법원 | 지배회사 | 안승만 | 단기매매차익 | 4,381,070 | 진행중 |
29. 상장폐지사유 발생
(1) 연결회사는 2020 사업연도 감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견이 변형됨으로 인하여 투자주의환기종목으로 지정되었습니다. 그리고 2021 사업연도 감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견도 변형되었고, 2022 사업연도 매출액이 3억원에 미달함으로 인하여 코스닥시장 상장규정 제56조에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였습니다. 추가적으로 연결회사는 2021 사업연도 재무제표 및 2022 사업연도 반기재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위제한에 따른 의견거절이 표명됨에 따라 코스닥시장 상장규정 제54조에 따른 상장폐지 사유가 발생하였습니다.
(2) 상장적격성 실질심사
2023년 7월 13일에 기업심사위원회는 지배회사의 주권에 대한 상장폐지여부에 대한심의결과 상장폐지로 심의되었으며, 2023년 8월 7일에 거래소는 코스닥시장위원회를 개최하여 코스닥시장상장규정 제 56조제1항제3호에 따라 지배회사의의 주권의 상장폐지를심의ㆍ의결하였습니다. 지배회사는 해당 의결사항에 대하여 이의신청을 할 예정입니다.
30. 회생계획안 인가 결정
(1) 회생계획안 인가 결정
지배회사는 서울회생법원(이하, 법원)에 회생절차 개시신청을 하였고 법원으로부터 회생절차 개시 결정과 함께 관리인이 선임되어 지배회사의 재산 및 업무의 운영을 관리하였으며, 2023년 2월 14일에 법원으로부터 회생및파산에관한법률 제245조 제2항, 제40조제1항에 의거하여 회생계획안 인가 결정을 받았습니다.
(2) 회생계획의 주요 내용
| 구분 | 내 용 |
|---|---|
| 감자(1차) | 주식 4주를 1주로 병합하여 발행주식총수 32,413,226주를10,795,441주로 감자 |
| 출자전환 | 회생채권 금액 92,824백만원을 발행가액 500원으로 하여 주식(액면가액 500원) 185,648,646주 신주발행 |
| 감자(2차) | 1차감자 주식(10,795,441주) 및 출자전환 신주(185,648,646주)에 대하여 주식 10주를 1주로 병합하여 최종 발행주식 총수 19,636,131(자본금 9,818,065,500원)주로 감자 |
(3) 최대주주의 변경
회생계획인가에 따른 채권금액의 출자전환에 따라, 기존 최대주주 안승만의 감자 전 소유주식 7,619,597주(17.63%)가 회생계획에 따라 725,135주(3.69%)로 변경되었으며, 한국남동발전은 회생채권(31,952백만원)이 출자전환 되어 소유주식 총수가 6,390,478주(32.54%)로 되어 최대주주가 되었습니다.
(4) 회생계획안에 따른 채무조정
회생계획안 상의 회생담보권 및 회생채권 등의 변동 내역은 아래와 같으며, 기존 연결재무제표상의 부채 금액과 차이 금액을 채무면제이익으로 인식하였습니다. 이로 인해 당반기 중 인식한 채무면제이익은 2,412백만원입니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 시인된 총채권액 | 권리변경(-) | 권리변경 후 변제할 채권액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출자전환 | 면제 | 원금 | 개시전이자 | 개시후이자 | 합계 | |||
| 회생담보권 | 대여금채권 | 6,918,629 | - | - | 6,887,968 | 30,661 | 450,734 | 7,369,364 |
| 구상채권 | 3,824,403 | - | - | 3,824,403 | - | 249,152 | 4,073,555 | |
| 미발생구상채권 | 2,557,017 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | |
| 소계 | 13,300,049 | - | - | 10,712,371 | 30,661 | 699,886 | 11,442,919 | |
| 회생채권 (*1) | 대여금채권 | 25,779,762 | (20,752,708) | - | 5,003,799 | 23,254 | - | 5,027,054 |
| 회생담보권 중 회생채권시인액 | 25,461,949 | (20,496,869) | - | 4,965,080 | - | - | 4,965,080 | |
| 상거래채권 | 54,675,064 | (44,013,427) | - | 10,659,544 | 2,094 | - | 10,661,638 | |
| 보증채권 | 3,144,164 | (2,531,052) | - | 585,000 | 28,112 | - | 613,112 | |
| 구상채권 | 2,934,952 | (2,357,057) | (6,931) | 564,657 | 6,307 | - | 570,964 | |
| 특수관계인채권 | 2,673,233 | (2,673,233) | - | - | - | - | - | |
| 미확정보증채권 | 3,480,000 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | |
| 미발생구상채권 | 108,184,363 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | |
| 소계 | 226,333,487 | (92,824,346) | (6,931) | 21,778,080 | 59,767 | - | 21,837,848 | |
| 조세 등 채권 | 8,629,691 | - | - | 7,980,791 | 646,437 | 2,462 | 8,629,691 | |
| 합 계 | 248,263,227 | (92,824,346) | (6,931) | 40,471,242 | 736,865 | 702,348 | 41,910,458 | |
(*1) 회생채권에 대해서는 원금과 개시 전 이자에 대해서 80.5%를 출자전환하고, 19.5%를 현금으로 변제하되, 현금변제할 금액의 100%를 제1차 연도(2023년)부터 제10차 연도(2032년)까지 매년 10%씩 균등분할 변제합니다.
(5) 채무조정 후 회생채무
당반기말 현재 회생계획안에 따라 채무를 조정한 후 지배회사의 회생채무에 대한 연도별 상환예정액은 아래와 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2023년말 | 2024년말 | 2025년말 | 2026년말 | 2027년말 | 2028년말 | 2029년말 | 2030년말 | 2031년말 | 2032년말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회생담보채무 | 7,734,435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 회생채무 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 |
(*) 상환예정액은 현재가치할인 전 금액입니다.
31. 계속기업에 대한 불확실성
(1) 연결회사의 연결재무제표는 회사가 계속기업으로서 존속할 것이라는 가정을 전제로 작성되었습니다. 따라서 자산과 부채를 정상적인 영업활동을 통하여 장부가액을 회수하거나 상환할 수 있다는 가정하에 회계처리 되었습니다. 그러나 연결회사는 2023년 6월 30일 종료되는 보고기간에 영업손실이 2,607백만원, 당기순손실이 2,069백만원 및 영업활동으로 인한 부의 영업현금흐름 3,858백만원이 발생하였으며, 당반기말 현재 완전자본잠식 상태입니다. 이러한 상황은 계속기업으로서 존속 능력에 유의적 의문을 제기하고 있습니다.
(2) 계속기업으로서 존속하기 위한 연결회사의 대처방안은 다음과 같습니다.
1) 연결회사는 석탄화력발전소 환경 플랜트 전문기업에서 사업을 전환하고자 2017년 태양광발전을 시작으로 풍력발전과 수소융합발전 등 신재생에너지 분야로 지속적인 투자를 진행하고 있으며, 발전 플랜트사업의 누적된 경험과 다양한 노하우를 보유한 장점을 살려 2차전지 소재사업으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 현재 연결회사의 진행중인 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.
① 감포풍력발전사업
감포풍력발전사업은 2021년 12월 소규모 환경영향평가 협의가 완료되었고, 2022년 12월 국방부와 협의가 완료되어 관련 보완 작업을 진행 중에 있으며, 2023년 12월경 최종승인자인 경상북도의 최종 허가가 완료될 예정입니다. 개발행위허가가 완료되면 한전 자회사, 한수원 등과 REC 공급계약을 추진한 후 금융 PF 구성 및 대출약정서 체결, 출자자 구성 및 주주협약 체결 등을 진행하여 2024년 4월경 경주시에 공사계획신고 및 착공신고를 진행할 예정입니다. 또한, 책임준공보증을 위하여 국내 1군 건설사가 주 계약자로 참여하여 2018년부터 진행된 인허가 용역 및 주민 민원 해결, 진입로 부지 매입 등으로 인해 투입된 자금 등을 회수할 예정입니다. 풍력발전기 설치사업 또한 2024년 4월에 착공하여 2025년 10월에 설치작업이 완료될 예정이며, 이후 준공검사, 사업개시 신고, 신재생에너지 설비 설치 확인(한국에너지공단)을 통하여 최종적으로 2025년 12월경 상업운전을 시작할 예정입니다. 본 사업은 연결회사가 EPC 공사 사업을 진행할 뿐만 아니라, SPC의 일정 지분(20%)을 보유하게 됨에 따라 전력(SMP) 및 신재생에너지 공급인증서(REC) 판매에 따른 수익에 대해서도 20년간권리를 행사할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.
② 소룡연료전지발전사업
소룡연료전지발전사업의 경우 최근까지 연료전지발전사업의 주기기 선정에 있어 미국 FUELCELL ENERGY, INC.와 주기기 공급(MCFC Type)에 대한 협의를 진행하여 왔으나, FUELCELL ENERGY, INC.와 포스코에너지와 법적 분쟁에 따라 SOFC type으로 협의를 진행하여, 미국 FUELCELL ENERGY, INC.와 주기기 납품에 대한MOU를 체결하였습니다. 그러나, 정부의 수소경제육성 및 수소안전관리에 관한 법률("수소법")에 따른 HPS제도(수소발전의무화 제도)에 대한 구체적인 제도 방식이 결정되어야 본 사업의 경제성을 판단할 수 있으며, 최근 에너지 가격 급등의 영향으로 인해 연료전지발전사업의 주 원료인 LNG 가격이 상승하고 있고, PF대출과 관련한 이자율도 상승하고 있음에 따라 본 사업에 대해 수익성 악화가 예상되고 있어 사업이지연되고 있습니다. 연결회사는 본 사업에서 경제성 악화가 지속될 경우 수소연료전지발전사업에서 수소융합발전사업으로 변경하여 사업을 진행하는 것에 대해 검토 중에 있습니다. 수소융합발전사업은 물을 전기분해시켜 수소가스를 발생시키는 수전해방식과 생산된 수소를 엔진 발전기 또는 터빈 발전기를 이용하여 생산된 전기를 판매하는 발전사업으로, 2022년 11월 ㈜창원수소융합발전과 창원시 진해구 죽곡산업단지내 20MW급 수소융합발전소 설치에 대한 EPC 공사 계약(계약금액 297억원)을 체결한 바 있습니다. 연결회사는 2023년 5월 수전해 발전사업을 위하여 수소융합발전시스템의 핵심기술인 친환경 혼합원료 제조 기술을 보유한 ㈜더이온과 기술협약을 체결하여 2023년 12월까지 65kW급 수소융합발전시스템에 대한 성능검증을 완료할 예정이며, 이를 통해 수소융합발전사업에 주요 핵심기자재(수전해 설비, 가스터빈시스템)를직접 납품 및 설치함으로서 매출 및 수익성을 증대시킬 계획입니다.
③ 2차전지소재사업
연결회사는 플랜트 건설사업 핵심기술 및 노하우를 적극 활용하여 2차전지소재 리튬제조분체설비사업을 추진하고 있으며, ㈜광진에프에이엔지니어링와 2023년 4월경 2차전지 양극재 생산설비를 제작, 납품하는 공급계약을 체결하였습니다. 2차전지 양극재시장은 글로벌 배터리 시장의 성장으로 인해 괄목할만한 성장 잠재력을 갖춘 시장으로 주목되고 있습니다. 양극재 시장이 확대됨에 따라 리튬제조 분체설비 시장도 확대될 것으로 예상되며, 연결회사는 이러한 분체설비 시장 확대 추세에 대응하여 분체설비제작기술 개발, 납품실적 및 신용 제고를 통해 분체설비 관련 수주에 적극 참여하여 지속적인 매출 및 수익향상을 추구할 예정입니다. 또한, 향후 국내외 분체설비 시장추세에 대응하여 분체설비 및 부대설비(건축, 포장 line 등)를 포함하는 Turn key Basis(설계, 제작, 설치 시운전) 방식으로 사업을 추진하여 매출 및 수익 증대를 도모할 계획입니다
2) 연결회사는 기존에 영위하던 발전 플랜트 환경설비 전문기업의 업력으로 축적된 역량 및 기술력으로 지속적인 영업을 통하여 수주를 달성하여 매출 및 수익을 증대시킬 계획입니다.
(3) 자금조달계획
지배회사는 재무구조 개선을 위하여 2022년 6월 27일 회생절차 개시 결정 이후 2023년 2월 14일 서울회생법원으로부터 회생 및 파산에 관한 법률 제245조2항, 제40조 제1항에 의거하여 회생계획안 인가 결정을 받았습니다. 이에 따라 92,824,346천원의채무가 조정된 후의 잔존 채무 41,910,456천원에 대해서 회생계획안의 변제 계획에 따라 변제할 경우 계속기업의 가정에 유의적 문제가 없을 것으로 예상됩니다. 연결회사 보유자산인 화성공장 등의 유형자산 매각을 통하여 유동성을 확보할 예정이며, 감포풍력발전사업 진행을 통해서 해당 사업과 관련하여 기투자된 자금을 회수할 예정이며, EPC 매출을 통한 영업현금의 창출을 계획하고 있습니다.
(4) 부채상환을 위한 자금조달계획의 성패와 안정적 영업수익 달성 여부에 따라 계속기업 가정의 타당성이 좌우되는 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다. 만일, 연결회사가 계속기업으로서 존속하기 어려운 경우에는 계속기업가정이 타당하지 않으므로 연결회사의 자산과 부채를 정상적인 사업활동과정을 통하여 장부금액으로 회수하거나 상환하지 못할 수도 있습니다. 이 경우에 발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및분류표시에 대한 수정사항은 연결재무제표에 반영되어 있지 않습니다.
재무상태표 |
제 32 기 반기말 2023.06.30 현재 |
제 31 기말 2022.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 32 기 반기말 | 제 31 기말 | |
|---|---|---|
자산 | ||
유동자산 | 15,829,099,902 | 20,002,740,649 |
현금및현금성자산 | 772,674,932 | 696,343,117 |
공정가치금융자산 | 90,002,970 | 89,560,920 |
매출채권 및 기타유동채권 | 9,646,119,299 | 10,759,380,647 |
기타유동금융자산 | 3,426,476,712 | 7,651,089,549 |
기타유동자산 | 1,866,651,079 | 806,053,396 |
당기법인세자산 | 27,174,910 | 313,020 |
비유동자산 | 33,688,405,024 | 34,070,283,654 |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | 2,331,664,146 | 2,095,621,979 |
공정가치금융자산 | 2,534,376,700 | 2,519,561,500 |
관계기업투자 | 13,905,904,000 | 13,905,904,000 |
유형자산 | 13,190,571,255 | 13,271,630,644 |
사용권자산 | 25,508,310 | 83,580,404 |
무형자산 | 5,907,387 | 389,062,911 |
기타비유동금융자산 | 1,692,999,715 | 1,803,278,659 |
기타비유동자산 | 1,473,511 | 1,643,557 |
자산총계 | 49,517,504,926 | 54,073,024,303 |
부채 | ||
유동부채 | 12,754,883,938 | 58,202,324,341 |
매입채무 및 기타유동채무 | 19,797,030 | 6,783,175,598 |
단기차입금 | 86,146,210 | 29,212,609,617 |
유동성사채 | 4,550,124,284 | |
유동성리스부채 | 25,553,460 | 82,771,540 |
유동파생상품금융부채 | 211,406,749 | |
유동충당부채 | 25,013,153 | 456,835,515 |
기타유동금융부채 | 1,191,645,249 | 16,827,174,336 |
기타유동부채 | 1,318,217,982 | 78,226,702 |
유동성회생채무 | 10,088,510,854 | |
비유동부채 | 32,342,864,310 | 83,552,998,699 |
순확정급여부채 | 553,094,801 | 526,830,501 |
금융보증부채 | 250,486,246 | 258,103,116 |
충당부채 | 56,732,564 | 629,279,221 |
기타비유동부채 | 14,349,105,314 | 82,138,785,861 |
비유동회생채무 | 17,133,445,385 | |
부채총계 | 45,097,748,248 | 141,755,323,040 |
자본 | ||
자본금 | 9,818,065,500 | 21,604,333,500 |
자본잉여금 | 228,156,623,030 | 123,546,032,030 |
자본조정 | 65,167,422 | (4,988,105) |
기타포괄손익누계액 | 303,417,255 | 288,602,055 |
이익잉여금(결손금) | (233,923,516,529) | (233,116,278,217) |
자본총계 | 4,419,756,678 | (87,682,298,737) |
자본과부채총계 | 49,517,504,926 | 54,073,024,303 |
포괄손익계산서 |
제 32 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 |
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 |
(단위 : 원) |
제 32 기 반기 | 제 31 기 반기 | |||
|---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
수익(매출액) | 1,248,776,150 | 1,248,776,150 | 83,665,356 | 8,273,820,409 |
매출원가 | 605,458,290 | 698,686,140 | 14,296,170,973 | 23,575,828,692 |
매출총이익 | 643,317,860 | 550,090,010 | (14,212,505,617) | (15,302,008,283) |
판매비와관리비 | 2,320,898,640 | 3,157,505,960 | 3,190,689,733 | 4,183,575,396 |
영업이익(손실) | (1,677,580,780) | (2,607,415,950) | (17,403,195,350) | (19,485,583,679) |
기타수익 | 1,780,767,113 | 2,451,881,600 | 915,227,155 | 993,398,940 |
기타비용 | 216,837,991 | 221,199,704 | 197,731,302 | 227,430,842 |
금융수익 | 39,955,988 | 45,841,192 | 170,095,383 | 1,994,894,738 |
금융비용 | 236,298,615 | 476,345,450 | 930,458,661 | 2,735,874,754 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (309,994,285) | (807,238,312) | (17,446,062,775) | (19,460,595,597) |
법인세비용 | 4,266,000,000 | 4,266,000,000 | ||
당기순이익(손실) | (309,994,285) | (807,238,312) | (21,712,062,775) | |
기타포괄손익 | 2,902,500 | 14,815,200 | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
순확정급여자산의 재측정요소 | ||||
공정가치금융자산 공정가치변동 | 2,902,500 | 14,815,200 | ||
총포괄손익 | (307,091,785) | (792,423,112) | (21,712,062,775) | (23,726,595,597) |
주당이익 | ||||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (16) | (53) | (20,113) | (22,714) |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (16) | (53) | (20,113) | (22,714) |
자본변동표 |
제 32 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 |
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 |
(단위 : 원) |
자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 주식발행초과금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2022.01.01 (기초자본) | 16,125,712,000 | 113,840,820,223 | (4,988,105) | 293,338,755 | (120,520,623,270) | 9,734,259,603 |
당기순이익(손실) | ||||||
유상증자 | (23,726,595,597) | (23,726,595,597) | ||||
전환사채의보통주전환 | ||||||
공정가치 금융자산 평가손익 | 2,894,924,500 | 5,205,074,251 | 8,099,998,751 | |||
출자전환 | 2,583,697,000 | 4,500,137,556 | 7,083,834,556 | |||
주식병합 및 주식감자 | 21,604,333,500 | 123,546,032,030 | (4,988,105) | 293,338,755 | (144,247,218,867) | 1,191,497,313 |
2022.06.30 (기말자본) | 21,604,333,500 | 123,546,032,030 | (4,988,105) | 288,602,055 | (233,116,278,217) | (87,682,298,737) |
2023.01.01 (기초자본) | ||||||
당기순이익(손실) | (807,238,312) | (807,238,312) | ||||
유상증자 | 14,815,200 | 14,815,200 | ||||
전환사채의보통주전환 | ||||||
공정가치 금융자산 평가손익 | 92,824,323,000 | 70,155,527 | 92,894,478,527 | |||
출자전환 | (104,610,591,000) | 104,610,591,000 | ||||
주식병합 및 주식감자 | 9,818,065,500 | 228,156,623,030 | 65,167,422 | 303,417,255 | (233,923,516,529) | 4,419,756,678 |
2023.06.30 (기말자본) | 9,818,065,500 | 228,156,623,030 | 7,024,974,335 | 303,417,255 | (239,488,843,270) | 4,419,756,678 |
현금흐름표 |
제 32 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 |
제 31 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 |
(단위 : 원) |
제 32 기 반기 | 제 31 기 반기 | |
|---|---|---|
영업활동현금흐름 | (3,858,747,468) | (1,421,766,277) |
영업에서 창출된현금 | (4,155,814,294) | (124,345,740) |
법인세의 환급 | (26,861,890) | (2,426,630) |
이자수취(영업) | 325,213,690 | 1,143,057 |
이자지급(영업) | (1,284,974) | (1,296,136,964) |
투자활동현금흐름 | 3,969,986,834 | 1,567,231,514 |
공정가치금융자산의 처분 | 7,100,000,000 | |
공정가치금융자산의 취득 | (4,570,912,396) | |
기타유동금융자산의 처분 | 3,579,714,107 | 1,050,552,190 |
기타유동금융자산의 취득 | (10,000,000) | (2,115,908,280) |
기타비유동금융자산의 처분 | 23,000,000 | 12,000,000 |
무형자산의 처분 | 377,272,727 | |
유형자산의 처분 | 91,500,000 | |
재무활동현금흐름 | (37,325,026) | (604,207,519) |
단기차입금의 증가 | 3,000,000,000 | |
단기차입금의 감소 | (3,478,145,431) | |
사채의 상환 | (8,100,000,000) | |
리스부채의 지급 | (37,325,026) | (126,060,839) |
주식의 발행 | 8,099,998,751 | |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 2,417,475 | 3,507,654 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | 76,331,815 | (455,234,628) |
기초현금및현금성자산 | 696,343,117 | 595,560,830 |
기말현금및현금성자산 | 772,674,932 | 140,326,202 |
주석
| 제 32 기 반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지 |
| 제 31 기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지 |
| 비디아이 주식회사 |
1. 일반사항
비디아이 주식회사(이하 '당사')는 1992년 6월에 설립되어 산업처리공정 제어장비 제조업 및 플랜트 설비 제조 및 설치업을 사업목적으로 하고 있습니다. 당사는 경기도 화성시 팔탄면 서해로 1155에 본점을 두고 있으며, 당사의 주식은 2017년 11월 19일자로 코스닥시장에 상장되었습니다.
당반기말 현재 당사의 자본금은 9,818백만원(전기말 : 21,604백만원)이며, 보통주 주주현황은 다음과 같습니다.
| 주주명 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |
| 한국남동발전㈜ | 6,390,478 | 32.54 | - | - |
| 건설공제조합 | 4,099,373 | 20.88 | - | - |
| 에스케이에코플랜트㈜ | 3,201,317 | 16.30 | - | - |
| 안승만 | 725,135 | 3.69 | 7,965,201 | 18.43 |
| 이경미 | 508 | 0.00 | 20,332 | 0.05 |
| 이경남 | 250 | 0.00 | 10,030 | 0.02 |
| 자기주식 | 14 | 0.00 | 591 | 0.00 |
| 기타 | 5,219,056 | 26.58 | 35,212,513 | 81.49 |
| 합계 | 19,636,131 | 100.00 | 43,208,667 | 100.00 |
2. 중요한 회계정책
2.1 재무제표 작성기준
당사의 중간요약재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. 중간요약재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.
2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용
중간요약재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2023년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 당사는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.
여러 개정사항과 해석서가 2023년부터 최초 적용되며, 당사의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
(1) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 개정
이 개정사항은 인식과 측정, 표시와 공시를 포함하여 보험계약에 대한 포괄적인 새로운 회계 기준을 제공합니다. 기업회계기준서 제1117호는 2005년에 발표된 기업회계기준서 제1104호를 대체합니다. 이 기준서는 보험계약을 발행한 기업의 유형과 관계없이 모든 유형의 보험계약(예: 생명보험, 손해보험, 원수보험계약 및 재보험계약)에 적용되며, 특정 보증과 재량적 참가 특성이 있는 투자계약에도 적용됩니다. 적용범위에서 제외되는 계약은 매우 적을 것입니다. 이 기준서의 전반적인 목적은 보험자에 대하여 더욱 유용하고 일관된 보험계약에 관한 회계모형을 제공하는 것입니다. 대체로 각 국가의 기존 회계정책에 기초하는 기업회계기준서 제1104호의 요구사항과 달리, 이 기준서는 보험계약에 대한 포괄적인 모형을 제시합니다. 이 기준서는 일반모형에 기초하며, 다음의 사항이 추가됩니다.
·직접 참가 특성이 있는 계약에 대한 특수한 적용 (변동수수료접근법)
·주로 보장기간이 단기인 계약에 대한 간편법 (보험료배분접근법)
이 개정사항이 당사의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
(2) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 회계추정치의 정의
이 개정사항은 회계추정치의 변경, 회계정책의 변경과 회계 오류수정을 명확히 구분하고 있습니다. 또한 개정 기준서는 기업이 회계추정치를 개발하기 위해 측정기법과 투입변수를 사용하는 방법을 명확히 하고 있습니다.
이 개정사항이 당사의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
(3) 기업회계기준서 제1001 '재무제표 표시' 개정 - 회계정책 공시
이 개정사항은 기업의 회계정책 공시를 더 효과적으로 할 수 있도록 하는 요구사항과지침을 제공합니다. 기준서 제1001호는 기업의 유의적인 회계정책을 공시하도록 요구합니다. 개정사항은 '유의적인' 회계정책을 '중요한' 회계정책으로 변경하고, 중요한 회계정책 정보에 대한 설명을 추가하였습니다. 기업이 회계정책 공시에 대하여 결정할 때, 보다 유용한 회계정책 정보를 제공할 수 있도록 합니다.
이 개정사항이 당사의 중간요약재무제표에 미치는 영향이 없으나, 당사는 연차재무제표에 중요한 회계정책 정보 공시를 검토하고 있습니다.
(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정 - 단일 거래에서 자산과 부채가 동시에 생기는 경우의 이연법인세
이 개정사항은 기업회계기준서 제1012호에 따른 최초 인식예외의 적용범위를 축소하여 동일한 금액으로 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이가 생기는 거래에 적용하지 않도록 하였습니다.
이 개정사항이 당사의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
2.3 회계정책
요약반기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.2에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.
2.3.1 법인세비용
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.
3. 중요한 회계추정 및 가정
당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.
반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 공정가치
4.1 금융상품 종류별 공정가치
당사의 금융상품 중 상각후원가로 측정하는 금융자산 및 금융부채는 장부금액과 공정가치의 차이가 유의적이지 않으며, 기타금융상품은 장부금액과 공정가치가 일치합니다.
4.2 공정가치 서열체계
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다.
- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)
- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)
- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치(수준 3)
공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분
1) 당반기말
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | ||||
| 공정가치금융자산 | - | 90,003 | 2,534,377 | 2,624,380 |
2) 전기말
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | ||||
| 공정가치금융자산 | - | 89,561 | 2,519,562 | 2,609,123 |
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | ||||
| 파생상품금융부채 | - | - | 211,407 | 211,407 |
4.3 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동
당사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간말에 인식합니다.
4.4 가치평가기법 및 투입변수
당사는 보고기간종료일 현재 공정가치 서열체계에서 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
1) 당반기말
| (단위: 천원) |
| 구분 | 공정가치 | Level | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 90,003 | 2 | 순자산가치법 | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 2,534,377 | 3 | 순자산가치법 | - |
2) 전기말
| (단위: 천원) |
| 구분 | 공정가치 | Level | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정되는 금융자산 | ||||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 89,561 | 2 | 순자산가치법 | - |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 2,519,562 | 3 | 순자산가치법 | - |
| 공정가치로 측정되는 금융부채 | ||||
| 파생상품금융부채 | 211,407 | 3 | 이항옵션모형 | 무위험이자율, 주가변동성 |
5. 현금및현금성자산
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 보통예금 | 702,923 | 629,011 |
| 외화예금 | 69,752 | 67,332 |
| 합 계 | 772,675 | 696,343 |
6. 공정가치측정금융자산
(1) 채무증권의 내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
보험상품 | 90,003 | 89,561 |
(2) 출자금의 내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 건설공제조합(*) | 346,478 | 345,105 |
| 자본재공제조합(*) | 1,763,983 | 1,754,586 |
| 소방산업공제조합 | 423,916 | 419,871 |
| 합 계 | 2,534,377 | 2,519,562 |
(*) 당반기말 및 전기말 현재 계약이행 지급보증 등과 관련하여 동 조합의 출자증권에 질권이 설정되어 있습니다(주석 20 참조).
7. 매출채권
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 매출채권 | ||||
| 청구공사 | 1,900,348 | 23,273,456 | 1,867,348 | 23,273,456 |
| 손실충당금 | (252,562) | (20,941,792) | (153,786) | (21,177,834) |
| 소 계 | 1,647,786 | 2,331,664 | 1,713,562 | 2,095,622 |
| 계약자산 | ||||
| 미청구공사 | 7,998,333 | - | 9,045,819 | - |
| 합 계 | 9,646,119 | 2,331,664 | 10,759,381 | 2,095,622 |
8. 기타금융자산
(1) 기타금융자산의 내역
| (단위: 천원) |
구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 단기금융상품 | 166,000 | - | 3,591,487 | - |
미수금 | 514,754 | - | 788,058 | - |
| 미수수익 | 2,286,420 | - | 2,570,659 | - |
| 대여금 | 7,819,982 | - | 7,909,210 | - |
| 예납보증금 | 5,000 | - | 60,000 | - |
차감: 손실충당금(*) | (7,365,679) | - | (7,268,324) | - |
| 보증금 | - | 451,893 | - | 472,886 |
장기대여금 | - | 9,674,598 | - | 9,674,598 |
| 차감: 손실충당금(*) | - | (8,433,491) | - | (8,344,205) |
합 계 | 3,426,477 | 1,693,000 | 7,651,090 | 1,803,279 |
(*) 보고기간말 현재 전액 대손을 설정한 금융자산 외 기타금융자산은 신용위험이 유의적으로 증가하지 않아 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다.
(2) 사용이 제한되어 있는 금융자산의 내역
1) 당반기말
| (단위: 천원) |
| 계정과목 | 구 분 | 금 액 | 담보권자 | 사용제한 내역 |
|---|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 정기예금 | 166,000 | 자본재공제조합 | 자본재공제조합보증금 한도에 관한 담보제공 |
2) 전기말
| (단위: 천원) |
| 계정과목 | 구 분 | 금 액 | 담보권자 | 사용제한 내역 |
|---|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 정기예금 | 166,000 | 자본재공제조합 | 자본재공제조합보증금한도에관한담보제공 |
| 1,798,380 | 서울보증보험 | SK에코플랜트계약이행보증담보제공 | ||
| 1,627,107 | 서울보증보험 | SK에코플랜트선급금이행보증담보제공 | ||
| 합 계 | 3,591,487 | |||
9. 기타자산
| (단위: 천원) |
구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 선급금 | 1,848,000 | - | 732,234 | - |
| 선급비용 | 18,651 | 606 | 73,819 | 1,255 |
| 기타 | - | 868 | - | 389 |
| 합 계 | 1,866,651 | 1,474 | 806,053 | 1,644 |
10. 종속기업투자 및 관계기업투자
(1) 종속기업 및 관계기업투자 현황
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 소재지 | 결산일 | 당반기말 | 전기말 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
지분율(%) | 장부금액 | 지분율(%) | 장부금액 | ||||
| 종속기업 | ㈜에스와이일렉트로닉스(*1) | 한국 | 12월 31일 | 41.00 | - | 41.00 | - |
| 관계기업 | ㈜뉴엔(*2) | 한국 | 12월 31일 | 50.00 | - | 50.00 | - |
| ㈜해도리태양광발전소(*3) | 한국 | 12월 31일 | 98.36 | 300,000 | 98.36 | 300,000 | |
| 감포파인드그린풍력발전㈜(*4) | 한국 | 12월 31일 | 10.00 | - | 10.00 | - | |
| Eleison Pharmaceuticals Inc.(*5) | 미국 | 12월 31일 | 37.50 | 13,605,904 | 37.50 | 13,605,904 | |
| 소 계 | 13,905,904 | 13,905,904 | |||||
| 합 계 | 13,905,904 | 13,905,904 | |||||
(*1) 당사의 지분율은 50% 미만이나 의결권을 과반수 이상 보유하므로 종속기업으로 분류하였습니다. 2021년 8월 31일자로 폐업이 되었으므로 장부금액 전액을 손상으로 인식하였습니다.
(*2) 당사의 지분율은 50% 이나 의결권이 과반수 미만이므로 종속기업에서 제외되었습니다. 또한, 2021년 12월 31일자로 폐업하였습니다.
(*3) 당사의 지분율은 50%를 초과하나 의결권이 과반수 미만이므로 종속기업에서 제외되었습니다.
(*4) 당사의 지분율은 10%이나 당사의 직원이 감포파인드그린풍력발전㈜의 등기임원으로 등재되어 있어 관계기업으로 분류하였습니다.
(*5) 당사는 2020년 7월 3일 이사회 결의를 통하여 미국의 바이오의약품 개발업을 영위하는 Eleison Pharmaceuticals LLC.(이하 "Eleison")의 지분을 취득하는 계약을 체결하였습니다. Eleison의 지분 37.5%을 취득하는 매매대금은 총 US$ 12,000,000이며, 2020년 7월 14일에 계약금 2,518백만원을 지급하고, 2020년 11월 13일에 잔금을 지급하여 지분 취득을 완료하였습니다.
11. 유형자산
(1) 유형자산 장부금액의 변동내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 13,271,631 | 13,546,844 |
| 취득/자본적지출 | - | - |
| 처분 | - | (78,149) |
| 감가상각비 | (81,060) | (107,636) |
| 기말금액 | 13,190,571 | 13,361,059 |
(2) 토지의 공정가치 측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별 내역
1) 당반기말
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 자 산 | ||||
| 유형자산 | ||||
| 토지 | - | - | 11,195,114 | 11,195,114 |
2) 전기말
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준 1 | 수준 2 | 수준 3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 반복적인 공정가치 측정치 | ||||
| 자 산 | ||||
| 유형자산 | ||||
| 토지 | - | - | 11,195,114 | 11,195,114 |
(3) 토지의 반복적인 측정치 수준 3의 변동내역
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 11,195,114 | 11,195,114 |
| 총손익 | ||
| 기타포괄손익인식액 | - | - |
| 기말금액 | 11,195,114 | 11,195,114 |
(4) 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 토지의 반복적인 공정가치 측정치에 대한 가치평가기법
1) 당반기말
| (단위:천원) |
| 구 분 | 공정가치 | 수 준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 11,195,114 | 3 | 비교표준지 공시지가 기준법 | 공시지가 시점수정요인 지역요인 개별요인 기타요인 등 |
2) 전기말
| (단위:천원) |
| 구 분 | 공정가치 | 수 준 | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 | 11,195,114 | 3 | 비교표준지 공시지가 기준법 | 공시지가 시점수정요인 지역요인 개별요인 기타요인 등 |
(5) 당사가 보유한 유형자산 중 일부는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 20 참조).
12. 사용권자산 및 리스부채
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 사용권자산 | 리스부채 | 사용권자산 | 리스부채 | |
| 기초 | 83,580 | 82,772 | 448,176 | 449,798 |
| 증가 | - | - | 9,179 | 8,798 |
| 감가상각 | (38,100) | - | (129,925) | - |
| 감소 | (19,972) | (19,893) | (155,376) | (161,720) |
| 이자비용 | - | 1,285 | - | 7,886 |
| 지급 | - | (38,611) | - | (133,947) |
| 기말 | 25,508 | 25,553 | 172,054 | 170,815 |
13. 무형자산
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 389,063 | 390,638 |
| 상각비 | (787) | (787) |
| 처분 | (382,369) | - |
| 기말금액 | 5,907 | 389,851 |
14. 차입금 등
(1) 차입금의 내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 차입처 | 만기일 | 이자율(%) | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 우리은행(*1) | (*3) | (*3) | - | 4,642,585 |
| 운영자금 | 국민은행(*1) | - | 843,622 | ||
| 시설자금 | - | 818,008 | |||
| 운영자금 | - | 1,398,137 | |||
| 운영자금 | - | 475,000 | |||
| 운영자금 | 케이엔제이인베스트대부(*1) | - | 1,065,148 | ||
| 운영자금 | SK에코플랜트㈜ | - | 8,340,357 | ||
| - | 3,995,318 | ||||
| - | 7,548,288 | ||||
| 운영자금 | 롯데손해보험(*2) | 2024-08-16 | - | 86,146 | 86,146 |
| 합 계 | 86,146 | 29,212,609 |
(*1) 당반기말 현재 해당 차입금에 대하여 당사의 토지와 건물 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다.
(*2) 만기가 2024년 8월 16일이나 당반기말 현재 보험실효가 중지 상태로 단기차입금으로 분류하였습니다.
(*3) 당반기 중 회생계획안에 따라 유동성회생채무, 회생채무로 분류되었으며 회생채권으로 인정된 차입금은 원금과 개시 전 이자에 대해서 80.5%가 출자전환되었습니다(주석 30 참조).
(2) 사채
1) 사채의 내역
| (단위: 천원) |
| 내 역 | 최장 만기일 | 연이자율(%) | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|
| 제11회 무보증 사모사채 | (*1) | (*1) | - | 2,013,201 |
| 제10회 신주인수권부사채 | - | 2,673,233 | ||
| 소 계 | - | 4,686,434 | ||
| 신주인수권조정 | - | (125,351) | ||
| 사채발행할인차금 | - | (10,959) | ||
| 유동성대체 | - | (4,550,124) | ||
| 합 계 | - | - |
(*3) 당반기 중 회생계획안에 따라 유동성회생채무, 회생채무로 분류되었으며 원금과 개시 전 이자에 대해서 80.5%가 출자전환되었습니다(주석 30 참조).
2) 전환사채 및 신주인수권부사채 관련 파생상품부채의 내역
- 당반기말
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 신주인수권 | 전환권 | 조기상환청구권 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 제10회 신주인수권부사채 | - | - | - | - |
- 전기말
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 신주인수권 | 전환권 | 조기상환청구권 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 제10회 신주인수권부사채 | - | - | 211,407 | 211,407 |
15. 기타금융부채
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
미지급금 | 153,562 | 6,830,254 | 7,144,905 | 82,128,786 |
미지급비용 | 1,038,083 | 7,508,851 | 9,682,269 | - |
| 임대보증금 | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 합 계 | 1,191,645 | 14,349,105 | 16,827,174 | 82,138,786 |
16. 기타유동부채
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 초과청구공사 | 1,309,662 | 68,438 |
| 예수금 | 8,556 | 9,789 |
| 합 계 | 1,318,218 | 78,227 |
17. 순확정급여부채
(1) 당사가 운영하고 있는 확정급여제도는 최종임금기준 연금제도이며, 동 연금제도는 종업원의 일생에 걸쳐 보장된 일정 금액의 연금을 지급하는 제도입니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 560,327 | 534,063 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (7,232) | (7,232) |
| 순확정급여부채 | 553,095 | 526,831 |
(2) 확정급여채무의 변동내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 534,063 | 738,134 |
| 당기근무원가 | 77,064 | 205,860 |
| 이자비용 | - | - |
| 재측정요소(법인세효과 차감전): | ||
| - 인구통계학적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 | - | - |
| - 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손실(이익) | - | - |
| - 경험적조정으로 인한 보험수리적손실(이익) | - | - |
| 제도에서의 지급액: | ||
| - 급여의 지급 | (50,800) | (216,900) |
| 보고기간말 금액 | 560,327 | 727,094 |
(3) 사외적립자산의 변동내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 기초 금액 | 7,232 | 7,223 |
| 이자수익 | - | 9 |
| 기여금 납부액 | - | - |
| 재측정요소 : | ||
| - 사외적립자산의 손실 | - | - |
| 제도에서의 지급 : | ||
| - 급여의 지급 | - | - |
| 보고기간말 금액 | 7,232 | 7,232 |
18. 충당부채
(1) 충당부채의 내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동충당부채: | ||
| 소송충당부채 | 25,013 | 456,836 |
| 소 계 | 25,013 | 456,836 |
| 비유동충당부채: | ||
| 하자보수충당부채 | 56,733 | 629,279 |
| 소 계 | 56,733 | 629,279 |
| 합 계 | 81,746 | 1,086,115 |
(2) 충당부채의 변동내역
1) 당반기
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 하자보수충당부채 | 공사손실충당부채 | 소송충당부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초 금액 | 629,279 | - | 456,836 | 1,086,115 |
| 추가 전입 | - | - | 25,013 | 25,013 |
| 미사용금액 환입 | (572,546) | - | - | (572,546) |
| 연중 사용액 | - | - | - | - |
| 회생조정 | - | - | (456,836) | (456,836) |
| 기말 금액 | 56,733 | - | 25,013 | 81,746 |
2) 전반기
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 하자보수충당부채 | 공사손실충당부채 | 소송충당부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초 금액 | 629,279 | 29,814 | 23,319,876 | 23,978,969 |
| 추가 전입 | - | - | 59,000 | 59,000 |
| 미사용금액 환입 | - | - | (2,514,393) | (2,514,393) |
| 연중 사용액 | - | - | - | - |
| 기말 금액 | 629,279 | 29,814 | 20,864,483 | 21,523,576 |
19. 법인세비용 및 이연법인세
법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상가중평균 연간유효법인세율은 당반기 및 전반기 중 법인세비용전차감순손실이 발생하여 가중평균 연간유효법인세율을 산출하지 않습니다.
20. 우발채무와 약정사항
(1) 금융회사와 체결하고 있는 주요 약정사항의 내역
| (단위: 천원) |
| 금융회사 | 내 역 | 한도금액 | 실행금액 | ||
| 당반기말 | 전기말 | 당반기말 | 전기말 | ||
| 국민은행 | 시설자금대출(*1) | - | - | 1,661,631 | 818,008 |
| 운전자금대출(*1) | - | - | 1,398,137 | ||
| 운전자금대출 | - | - | 302,086 | 843,622 | |
| 운전자금대출 | - | - | 475,000 | ||
| 우리은행 | 운전자금대출(*1) | - | - | 4,642,585 | 4,642,585 |
| 합 계 | - | - | 6,606,302 | 8,177,352 | |
(*1) 당사의 토지와 건물 중 일부가 담보로 제공되어 있습니다.
(2) 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역
| (단위: 천원) |
| 제공자 | 보증금액 | 보증 내역 | |
| 당반기말 | 전기말 | ||
| 건설공제조합(*1) | 30,056,905 | 30,056,905 | 계약이행 지급보증 등 |
| 자본재공제조합(*1,2) | 3,977,385 | 3,977,385 | 회처리 및 회정제설비 공급계약 보증 등 |
| 소방산업공제조합(*1) | 4,164,166 | 4,164,166 | 하자보수보증 등 |
| 서울보증보험(*2) | 1,327,519 | 1,327,519 | 계약이행 지급보증 등 |
| 합 계 | 39,525,975 | 39,525,975 | |
(*1) 상기 계약이행 지급보증 등과 관련하여 동 조합의 출자증권 전액에 대해 질권이 설정되어 있습니다.
(*2) 당반기말 현재 공사현장의 계약이행 지급보증 등과 관련하여 단기금융상품 166,000천원이 담보로 제공되어 있습니다.
(3) 타인을 위하여 제공한 지급보증의 내역
| (단위: 천원) |
| 제공받은 회사 | 보증내역 | 보증금액 | 지급보증처 | 보증기간 | |
| 당반기말 | 전기말 | ||||
| 일신1호태양광발전소㈜ | 금융지급보증 | 1,734,000 | 1,734,000 | 신한은행 | 15년(2019 ~ 2033) |
| 일신2호태양광발전소㈜ | 금융지급보증 | 1,734,000 | 1,734,000 | 신한은행 | 15년(2019 ~ 2033) |
| 합 계 | 3,468,000 | 3,468,000 | |||
(4) 소송현황
1) 당반기말
| (단위: 천원) |
| 계류법원 | 원고 | 피고 | 사건내용 | 소송가액 | 진행사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울고등법원 | 포스코이앤씨 | 당사 | 소송비용확정/부담 | 5,561 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 당사 | 대광산업㈜ | 소송비용확정/부담 | 17,646 | 진행중 |
| 서울중앙법원 | 당사 | 이엔테크놀로지㈜ | 소송비용확정/부담 | 24,229 | 진행중 |
| 울산지방법원 | 동영기업 | 당사 | 공사대금 | 28,860 | 진행중 |
| 서울회생법원 | 한국남동발전㈜ | 당사 | 채권조사확정재판에 대한 이의의 소 | 9,566,408 | 진행중 |
| 서울회생법원 | ㈜동양 | 당사 | 채권조사확정재판에대한 이의의 소 | 14,795,550 | 진행중 |
| 서울회생법원 | 삼성물산㈜ | 당사 | 채권조사확정재판에대한 이의의 소 | 7,507,908 | 진행중 |
| 서울중앙법원 | 건설공제조합 | 당사 | 소송비용확정/부담 | 50,032 | 원고승소 |
| 서울동부지방법원 | 삼성물산㈜ | 당사 | 양수금 | 1,909,744 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 수원고등법원 | 한국남동발전㈜ | 당사 | 양수금 | 1,215,162 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 김미옥 외 | 당사 | 장비대여료 | 91,223 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 서울고등법원 | 당사 | 안승만 | 단기매매차익 | 4,381,070 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 한국요꼬가와전기 주식회사 | 당사 | 물품대금 | 1,655,243 | 진행중 |
| 수원고등법원 | 당사 | 김현우 외 2명 | 손해배상 | 307,441 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 노경섭 | 당사 | 경상비 등 | 6,917 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 대전지방법원 | 주식회사 성산기업 | 당사 | 물품대금 | 30,000 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 수원지방법원 | 발슈타인 인지뇌어 유한책임회사 | 당사 | 물품대금 | 913,671 | 진행중 |
| 수원고등법원 | 주식회사 하나은행 | 당사 | 양수금 | 1,234,642 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 김순화(나운기획) | 당사 | 약정금 | 200,000 | 진행중 |
| 서울회생법원 | 두산에너빌리티㈜ | 당사 | 회생채권 조사확정재판 | 1,179,027 | 진행중 |
| 서울회생법원 | 삼성물산㈜ | 당사 | 회생채권 조사확정재판 | 20,047,857 | 진행중 |
| 서울회생법원 | ㈜비츠로넥스텍 | 당사 | 회생채권 조사확정재판 | 962,036 | 진행중 |
| 서울회생법원 | ㈜네오시티 | 당사 | 회생채권 조사확정재판 | 5,179,746 | 진행중 |
| 서울회생법원 | 신한카드 | 당사 | 회생채권 조사확정재판 | 53,458 | 진행중 |
| 서울회생법원 | 하나은행 | 당사 | 회생채권 조사확정재판 | 1,234,642 | 진행중 |
2) 전기말
| (단위: 천원) |
| 계류법원 | 원고 | 피고 | 사건내용 | 소송가액 | 진행사항 |
| 서울동부지방법원 | 삼성물산㈜ | 당사 | 양수금 | 1,909,743 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 수원고등법원 | ㈜하나은행 | 당사 | 양수금 | 1,234,641 | 원고 1심 패소, 조사확정재판 중복진행 중 |
| 수원지방법원 | 한국남동발전㈜ | 당사 | 양수금 | 6,433,644 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 수원지방법원 | (사)대한산업안전협회 | 당사 | 용역비 | 385 | 회생채권확정으로 소 기각 |
| 수원지방법원 | 김미옥 (선정당사자) 외 | 당사 | 장비대여료 | 91,223 | 조사확정 재판 회생채권 결정 |
| 수원지방법원 | 한국요꼬가와 전기㈜ | 당사 | 물품대금 | 1,655,243 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 발슈타인인지뇌어 유한책임회사 | 당사 | 물품대금 | 913,671 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 노경섭 | 당사 | 경상경비 등 | 6,961 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 대전지방법원 | ㈜성산기업 | 당사 | 물품대금 | 30,000 | 조사확정재판 회생채권결정으로 종결 |
| 서울고등법원 | 이엔테크놀로지㈜ | 당사 | 공사대금 | 899,353 | 원고 패소 |
| 수원고등법원 | 대광산업㈜ | 당사 | 공사대금 | 1,202,612 | 진행중 |
| 수원지방법원 | 김순화(나운기획) | 당사 | 약정금 | 200,000 | 진행중 |
| 서울남부지방법원 | 당사 | 안승만 | 단기매매차익 | 4,381,070 | 원고 승소 |
| 수원고등법원 | 당사 | 김현우외 2명 | 손해배상 | 307,441 | 원고 1심 패소, 항소심 진행 |
(5) 유형자산 담보제공 내역
1) 당반기말
| (단위 : 천원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 차입금 | 담보권자 |
| 토지 및 건물 | 13,100,774 | 10,800,000 | 4,642,585 | 우리은행 |
| 1,560,000 | 1,661,631 | 국민은행 | ||
| 5,200,000 | 1,065,148 | 케이엔제이베스트대부 | ||
| 합 계 | 13,100,774 | 17,560,000 | 7,369,364 |
2) 전기말
| (단위 : 천원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 담보설정금액 | 관련 차입금 | 담보권자 |
|---|---|---|---|---|
| 토지 및 건물 | 13,137,248 | 10,800,000 | 4,642,585 | 우리은행 |
| 1,560,000 | 1,661,631 | 국민은행 | ||
| 5,200,000 | 1,065,148 | 케이엔제이베스트대부 | ||
| 합 계 | 13,137,248 | 17,560,000 | 7,369,364 |
3) 당반기말 현재 당사의 토지 및 건물은 공사대금 청구 소송 및 부가세 체납액 등과 관련하여 화성세무서 등에 총 7,184백만원의 가압류가 설정되어 있습니다.
21. 자본금
(1) 자본금의 내역
| 구 분 | 당반기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 당사가 발행할 주식의 총수 | 100,000,000주 | 100,000,000주 |
| 1주당 액면금액 | 500원 | 500원 |
| 당사가 발행한 주식의 총수 | 19,636,131주 | 43,208,667주 |
(2) 유통주식수, 보통주자본금 및 기타자본의 변동내역
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 유통보통주식수 | 보통주자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기초 | 32,250,833 | 16,125,712 | 113,840,820 | (4,988) | 129,961,544 |
| 유상증자(*1) | 5,789,849 | 2,894,925 | 5,205,074 | - | 8,099,999 |
| 전환사채 전환 | 5,167,394 | 2,583,697 | 4,500,138 | - | 7,083,835 |
| 전반기말 | 43,208,076 | 21,604,334 | 123,546,032 | (4,988) | 145,145,378 |
| 당기초 | 43,208,076 | 21,604,334 | 123,546,032 | (4,988) | 145,145,378 |
| 주식병합 및 감자(*2) | (32,412,782) | (16,206,613) | 16,206,613 | - | - |
| 출자전환의 유상증자(*3) | 185,648,646 | 92,824,323 | - | 70,155 | 92,894,478 |
| 주식병합 및 감자(*4) | (176,807,823) | (88,403,978) | 88,403,978 | - | - |
| 당반기말 | 19,636,117 | 9,818,066 | 228,156,623 | 65,167 | 238,039,856 |
(*1) 당사는 2022년 1월 20일자 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주를 제3자 배정방식으로 발행하기로 결정하였으며 2022년 1월 24일에 5,789,849주를 주당 1,399원에 발행하였습니다.
(*2) 당사는 재무구조재선(채무자회생 및 파산에 관한 법률)에 따른 회생계획인가(2023년 2월 14일)에 따라 발행주식 4주를 동일 액면주식 1주로 병합하였습니다.
(*3) 재무구조개선(채무자회생 및 파산에 관한 법률)에 따른 회생계획인가(2023년 2월 14일)에 따라 채무의 출자전환이 발생하였습니다.
(*4) 당사는 재무구조개선(채무자회생 및 파산에 관한 법률)에 따른 회생계획인가(2023년 2월 14일)에 따라 발행주식 10주를 동일 액면주식 1주로 병합하였습니다.
22. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 영업부문
당사는 플랜트 설비 단일의 영업부문으로 운영되고 있습니다.
(1) 당사 수익의 상세내역
1) 당반기
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 플랜트매출 | 기타매출 | 합 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 재화 또는 용역의 유형 | ||||||
| 재화의 판매 | - | - | - | - | - | - |
| 용역의 제공 | - | - | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 |
| 합 계 | - | - | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 |
| 재화나 용역의 이전 시기 | ||||||
| 한 시점에 이전하는 재화 | - | - | - | - | - | - |
| 기간에 걸쳐 이전하는 용역 | - | - | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 |
| 합 계 | - | - | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 | 1,248,776 |
2) 전반기
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 플랜트매출 | 기타매출 | 합 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 재화 또는 용역의 유형 | ||||||
| 재화의 판매 | - | - | 68,265 | 138,210 | 68,265 | 138,210 |
| 용역의 제공 | (27,684) | 7,990,137 | 43,084 | 145,473 | 15,400 | 8,135,610 |
| 합 계 | (27,684) | 7,990,137 | 111,349 | 283,683 | 83,665 | 8,273,820 |
| 재화나 용역의 이전 시기 | ||||||
| 한 시점에 이전하는 재화 | - | - | 68,265 | 138,210 | 68,265 | 138,210 |
| 기간에 걸쳐 이전하는 용역 | (27,684) | 7,990,137 | 43,084 | 145,473 | 15,400 | 8,135,610 |
| 합 계 | (27,684) | 7,990,137 | 111,349 | 283,683 | 83,665 | 8,273,820 |
(2) 지역별 매출의 구성
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 국 내 | 1,248,776 | 1,248,776 | 83,665 | 8,209,005 |
| 해 외 | - | - | - | 64,815 |
| 합 계 | 1,248,776 | 1,248,776 | 83,665 | 8,273,820 |
(3) 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객 정보
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 고객1 | - | - | 69,966 | 7,768,582 |
| 고객2 | 1,218,776 | 1,218,776 | - | - |
| 합 계 | 1,218,776 | 1,218,776 | 69,966 | 7,768,582 |
23. 비용의 성격별 분류
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 원재료 등의 사용 | 546,453 | 546,453 | 3,736,800 | 6,463,991 |
| 급여 | 165,297 | 374,579 | 4,113,485 | 6,855,416 |
| 퇴직급여 | 62,705 | 77,064 | 96,361 | 374,446 |
| 복리후생비 | 14,877 | 30,124 | 413,443 | 597,616 |
| 여비교통비 | 447 | 754 | 17,839 | 31,452 |
| 세금과공과 | 48,899 | 27,822 | 15,730 | 29,782 |
| 감가상각비 | 39,562 | 81,059 | 50,360 | 107,636 |
| 사용권자산상각비 | 22,904 | 38,100 | 59,323 | 129,925 |
| 무형자산상각비 | 393 | 787 | 394 | 787 |
| 소모품비 | 130 | 230 | 201,210 | 315,185 |
| 지급수수료 | 180,588 | 686,685 | 283,470 | 685,046 |
| 외주가공비 | - | - | 5,072,747 | 8,372,238 |
| 장비임차료 | 84 | - | 217,514 | 388,855 |
| 외주용역비 | - | - | 533,100 | 585,200 |
| 외주설계비 | - | - | - | 50,750 |
| 대손상각비 | 850,767 | 910,219 | 2,492,158 | 2,492,158 |
| 손해배상비 | 1,055,962 | 1,055,962 | - | - |
| 기타 | (62,711) | 26,354 | 182,927 | 278,921 |
| 매출원가 및 판매비와관리비 합계 | 2,926,357 | 3,856,192 | 17,486,861 | 27,759,404 |
24. 기타수익 및 기타비용
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 기타수익 | ||||
| 유형자산처분이익 | - | - | 13,351 | 13,351 |
| 채무조정이익 | 1,749,085 | 2,412,088 | - | - |
| 잡이익 | 31,682 | 39,794 | 901,876 | 980,048 |
| 소 계 | 1,780,767 | 2,451,882 | 915,227 | 993,399 |
| 기타비용 | ||||
| 기타의대손상각비 | 186,641 | 186,641 | - | - |
| 소송비용 | 25,013 | 25,013 | 69,419 | 69,419 |
| 무형자산처분손실 | 5,095 | 5,095 | - | - |
| 리스해지손실 | 79 | 79 | - | - |
| 금융보증비용 | - | - | 6,484 | 12,968 |
| 잡손실 | 10 | 4,372 | 121,828 | 145,044 |
| 소 계 | 216,838 | 221,200 | 197,731 | 227,431 |
25. 금융수익 및 금융비용
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 금융수익 | ||||
| 이자수익 | 39,036 | 42,982 | 223,396 | 477,609 |
| 외환차익 | - | - | 228 | 4,776 |
| 외화환산이익 | 478 | 2,417 | (53,529) | (52,717) |
| 사채상환이익 | - | - | - | 1,565,227 |
| 공정가치금융자산평가이익 | 442 | 442 | - | - |
| 소 계 | 39,956 | 45,841 | 170,095 | 1,994,895 |
| 금융비용 | ||||
| 이자비용 | 236,299 | 476,345 | 883,085 | 1,733,360 |
| 외환차손 | - | - | 3,117 | 7,813 |
| 외화환산손실 | - | - | 44,257 | 81,819 |
| 사채상환손실 | - | - | - | 438,654 |
| 공정가치금융자산처분손실 | - | - | - | 474,229 |
| 소 계 | 236,299 | 476,345 | 930,459 | 2,735,875 |
26. 주당손익
(1) 기본주당손익
| (단위: 원, 주) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 보통주반기순이익(손실) | (309,994,285) | (807,238,312) | (21,712,062,775) | (23,726,595,597) |
| 가중평균유통보통주식수(*1) | 19,636,117 | 15,125,123 | 1,079,530 | 1,044,581 |
| 기본주당이익(손실) | (16) | (53) | (20,113) | (22,714) |
(*1) 가중평균유통보통주식수의 계산
| (단위: 주) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 가중평균발행주식수(*2) | 19,636,131 | 15,125,137 | 1,079,544 | 1,044,595 |
| 가중평균자기주식수(*2) | (14) | (14) | (14) | (14) |
| 가중평균유통보통주식수(*2) | 19,636,117 | 15,125,123 | 1,079,530 | 1,044,581 |
(*2) 전반기 가중평균유통보통주식수는 당반기 중의 주식병합 및 감자로 인해 재계산되었습니다.
(2) 희석주당손익
당반기 및 전반기의 희석주당손실은 반희석화효과로 인해 기본주당손실과 동일합니다.
27. 영업으로부터 창출된 현금
(1) 영업으로부터 창출된 현금
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 반기순이익(손실) | (807,238) | (23,726,596) |
| 조정: | (174,112) | 8,008,476 |
| 법인세비용 | - | 4,266,000 |
| 퇴직급여 | 77,064 | 205,860 |
| 외화환산손실 | - | 81,819 |
| 외화환산이익 | (2,417) | 51,848 |
| 감가상각비 | 81,059 | 107,636 |
| 사용권자산상각비 | 38,100 | 129,925 |
| 무형자산상각비 | 787 | 787 |
| 이자비용 | 476,345 | 1,733,360 |
| 이자수익 | (42,982) | (477,609) |
| 공정가치금융자산평가이익 | (442) | - |
| 유형자산처분이익 | - | (13,351) |
| 무형자산처분손실 | 5,095 | - |
| 리스해지손실 | 79 | - |
| 공정가치금융자산처분손실 | - | 474,229 |
| 금융보증비용 | - | 12,968 |
| 사채상환손실 | - | 438,654 |
| 사채상환이익 | - | (1,565,227) |
| 대손상각비 | 910,219 | 2,492,158 |
| 기타의대손상각비 | 186,641 | - |
| 소송비용 | 25,013 | 69,419 |
| 손해배상비 | 1,055,962 | - |
| 하자보수충당부채환입 | (572,547) | - |
| 채무조정이익 | (2,412,088) | - |
| 운전자본의 변동 : | (3,174,464) | 15,593,774 |
| 매출채권 | (33,000) | 10,051,243 |
| 기타유동자산 | (1,060,597) | (18,211) |
| 기타유동금융자산 | 273,305 | (629,393) |
| 기타비유동자산 | 170 | - |
| 기타비유동금융자산 | - | 261,447 |
| 매입채무 | - | 1,435,885 |
| 기타유동부채 | 1,232,374 | 9,554,598 |
| 기타유동금융부채 | 36,997 | (5,061,795) |
| 순확정급여부채 | (50,800) | - |
| 유동성회생채무 | (3,572,913) | - |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (4,155,814) | (124,346) |
(2) 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 리스자산 인식 | - | 9,179 |
| 리스부채 유동성 대체 | - | 81,674 |
| 채무의 지분전환 | - | 7,100,000 |
| 출자금과 소송충당부채 상계 | - | 2,514,393 |
| 공정가치금융자산 유동성 대체 | - | 3,024,114 |
| 전환권 행사 및 신주인수권 행사 | - | 3,841,608 |
| 사채의 유동성 대체 | - | 1,960,000 |
| 회생채무 출자전환 | 92,894,479 | - |
| 무상감자 | 104,610,591 | - |
28. 특수관계자와의 거래
(1) 특수관계자 현황
| 관 계 | 당반기 | 전반기 |
|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜에스와이일렉트로닉스 | ㈜에스와이일렉트로닉스 |
| 관계기업 | ㈜뉴엔 ㈜해도리태양광발전소 감포파인드그린풍력발전㈜ ELEISON PHARMACEUTICALS LLC | ㈜뉴엔 ㈜해도리태양광발전소 감포파인드그린풍력발전㈜ ELEISON PHARMACEUTICALS LLC |
| 기타특수관계자 | 임계솔라파크㈜, 일신1호태양광발전소㈜ 소룡연료전지㈜ 안승만 및 특수관계자 한국남동발전㈜ 건설공제조합 에스케이에코플랜트㈜ | 임계솔라파크㈜, 일신1호태양광발전소㈜ 소룡연료전지㈜ 안승만 및 특수관계자 |
(2) 특수관계자와의 주요 거래내역
| (단위: 천원) |
| 구분 | 특수관계자명 | 당반기 | 전반기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 이자수익 | 기타수익 | 매출 | 이자수익 | 기타수익 | ||
| 관계기업 | 감포파인드그린풍력발전㈜ | - | - | - | 35,709 | 30,991 | - |
| 기타 | 임계솔라파크㈜ | - | - | - | 38,701 | 107,704 | - |
| 기타 | 일신1호태양광발전소㈜ | 30,000 | - | - | - | 17,453 | - |
| 기타 | 소룡연료전지㈜ | - | - | - | - | 8,143 | - |
| 기타 | 안승만 및 특수관계자 | - | 10,148 | - | |||
| 합 계 | 30,000 | - | - | 74,410 | 174,439 | - | |
(3) 특수관계자와의 중요한 자금거래내역
1) 당반기
| (단위: 천원) |
| 구분 | 특수관계자명 | 자금 대여 거래 | 자금 차입 거래 | 유상증자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여 | 회수 | 차입 | 상환 | |||
| 기타 | 소룡연료전지㈜ | 10,000 | - | - | - | - |
2) 전반기
| (단위: 천원) |
| 구분 | 특수관계자명 | 자금 대여 거래 | 자금 차입 거래 | 유상증자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대여 | 회수 | 차입 | 상환 | |||
| 관계기업 | 감포파인드그린풍력발전㈜ | 250,000 | - | - | - | - |
| 기타 | 일신1호태양광발전소㈜ | 1,612,001 | 100,000 | - | - | - |
| 기타 | 소룡연료전지㈜ | 23,907 | - | - | - | - |
| 기타 | 안승만 및 특수관계자 | 230,000 | 592,952 | - | 8,100,000 | 8,100,000 |
| 합 계 | 2,115,908 | 692,952 | - | 8,100,000 | 8,100,000 | |
(4) 특수관계자와의 채권/채무의 내용
1) 당반기말
| (단위: 천원) |
| 구분 | 특수관계자명 | 채권(*1) | 채무 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 (*2) | 기타유동 금융자산 | 기타비유동 금융자산 | 공정가치 금융자산 | 기타 유동부채 | 유동성 회생채무 | 회생채무 | 유동 충당부채 | ||
| 종속기업 | ㈜에스와이일렉트로닉스 | - | 277,313 | - | - | - | - | - | - |
| 관계기업 | 감포파인드그린풍력발전㈜ | 7,498,891 | 742,019 | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 관계기업 | ㈜해도리태양광발전소 | - | - | - | - | 68,438 | - | - | - |
| 기타 | 임계솔라파크㈜ | 3,414,820 | 1,733,508 | 6,074,000 | - | - | - | - | - |
| 기타 | 일신1호태양광발전소㈜ | 1,104,411 | 1,621,034 | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | 소룡연료전지㈜ | 675,240 | 126,287 | 536,393 | - | - | - | - | - |
| 기타 | 안승만 및 특수관계자 | - | 728,043 | 389,430 | - | - | - | - | - |
| 기타 | 한국남동발전㈜ | 13,917,466 | - | 172,155 | - | - | 899,458 | 6,559,482 | - |
| 기타 | 에스케이에코플랜트㈜ | 970,170 | - | - | - | - | 394,271 | 2,866,164 | - |
| 기타 | 건설공제조합 | - | - | - | 346,478 | - | 861,579 | 3,610,883 | 25,013 |
| 합 계 | 27,580,998 | 5,228,204 | 7,271,978 | 346,478 | 68,438 | 2,155,308 | 13,036,529 | 25,013 | |
(*1) 채권에는 ㈜에스와이일렉트로닉스에 대해 계상한 대손충당금 277백만원(전기말 : 277백만원) 및 한국남동발전㈜에 대해 계상한 대손충당금 13,917백만원(전기말 : 13,917백만원이 차감되어 있지 않습니다.
(*2) 공사진행률에 따라 인식한 채권(미청구공사)을 포함한 금액입니다.
2) 전기말
| (단위: 천원) |
| 구분 | 특수관계자명 | 채권(*1) | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권(*2) | 기타유동금융자산 | 기타비유동 금융자산 | 기타유동부채 | ||
| 종속기업 | ㈜에스와이일렉트로닉스 | - | 277,313 | - | - |
| 관계기업 | 감포파인드그린풍력발전㈜ | 7,498,891 | 742,019 | 100,000 | - |
| 관계기업 | ㈜해도리태양광발전소 | - | - | - | 68,438 |
| 기 타 | 임계솔라파크㈜ | 3,414,820 | 1,733,508 | 6,074,000 | - |
| 기타 | 일신1호태양광발전소㈜ | 1,071,411 | 1,621,034 | - | - |
| 기타 | 소룡연료전지㈜ | 675,240 | 116,287 | 536,393 | - |
| 기타 | 안승만 및 특수관계자 | - | 728,043 | 389,430 | - |
| 합 계 | 12,660,362 | 5,218,204 | 7,099,823 | 68,438 | |
(*1) 채권에는 ㈜에스와이일렉트로닉스에 대해 계상한 대손충당금 277백만원 (전기말 : 277백만원)이 차감되어 있지 않습니다.
(*2) 공사진행률에 따라 인식한 채권(미청구공사)을 포함한 금액입니다.
(5) 당반기말 현재 주요 경영진에 대한 대여금 및 미수수익 잔액은 각각 931,477천원(전기말 : 931,477천원) 및 133,634천원(전기말 : 133,634천원)입니다.
(6) 특수관계자에게 제공하고 있는 지급보증의 내역
1) 당반기말
| (단위: 천원) |
| 제공받은 회사 | 보증내역 | 보증금액 | 지급보증처 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|
| 일신1호태양광발전소㈜ | 금융지급보증 | 1,734,000 | 신한은행 | 15년(2019 ~ 2033) |
2) 전기말
| (단위: 천원) |
| 제공받은 회사 | 보증내역 | 보증금액 | 지급보증처 | 보증기간 |
|---|---|---|---|---|
| 일신1호태양광발전소㈜ | 금융지급보증 | 1,734,000 | 신한은행 | 15년(2019 ~ 2033) |
상기 특수관계자에 대한 금융지급보증과 관련하여 금융보증부채를 계상하고 있습니다.
(7) 주요 경영진에 대한 보상
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당반기 | 전반기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 급여 | 22,500 | 45,000 | 114,442 | 220,710 |
| 퇴직급여 | 19,335 | 38,885 | 18,476 | 18,107 |
| 합 계 | 41,835 | 83,885 | 132,918 | 238,817 |
(8) 특수관계자와의 소송현황
당반기말 현재 특수관계자와의 소송현황은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 계류법원 | 원고 | 피고 | 사건내용 | 소송가액 | 진행사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울회생법원 | 한국남동발전㈜ | 당사 | 채권조사확정재판에 대한 이의의 소 | 9,566,408 | 진행중 |
| 서울중앙법원 | 건설공제조합 | 당사 | 소송비용확정/부담 | 50,032 | 원고승소 |
| 수원고등법원 | 한국남동발전㈜ | 당사 | 양수금 | 1,215,162 | 진행중 |
| 서울고등법원 | 당사 | 안승만 | 단기매매차익 | 4,381,070 | 진행중 |
29. 상장폐지사유 발생
(1) 당사는 2020 사업연도 감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견이 변형됨으로 인하여 투자주의환기종목으로 지정되었습니다. 그리고 2021 사업연도 감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견도 변형되었고, 2022 사업연도 매출액이 3억원에미달함으로 인하여 코스닥시장 상장규정 제56조에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 발생하였습니다. 추가적으로 당사는 2021 사업연도 재무제표 및 2022 사업연도 반기재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위제한에 따른 의견거절이 표명됨에 따라 코스닥시장 상장규정 제54조에 따른 상장폐지 사유가 발생하였습니다.
(2) 상장적격성 실질심사
2023년 7월 13일에 기업심사위원회는 당사의 주권에 대한 상장폐지여부에 대한 심의결과 상장폐지로 심의되었으며, 2023년 8월 7일에 거래소는 코스닥시장위원회를 개최하여 코스닥시장상장규정 제 56조제1항제3호에 따라 당사의 주권의 상장폐지를심의ㆍ의결하였습니다. 당사는 해당 의결사항에 대하여 이의신청을 할 예정입니다.
30. 회생계획안 인가 결정
(1) 회생계획안 인가 결정
당사는 서울회생법원(이하, 법원)에 회생절차 개시신청을 하였고 법원으로부터 회생절차 개시 결정과 함께 관리인이 선임되어 당사의 재산 및 업무의 운영을 관리하였으며, 2023년 2월 14일에 법원으로부터 회생및파산에관한법률 제245조 제2항, 제40조제1항에 의거하여 회생계획안 인가 결정을 받았습니다.
(2) 회생계획의 주요 내용
| 구분 | 내 용 |
|---|---|
| 감자(1차) | 주식 4주를 1주로 병합하여 발행주식총수 32,413,226주를10,795,441주로 감자 |
| 출자전환 | 회생채권 금액 92,824백만원을 발행가액 500원으로 하여 주식(액면가액 500원) 185,648,646주 신주발행 |
| 감자(2차) | 1차감자 주식(10,795,441주) 및 출자전환 신주(185,648,646주)에 대하여 주식 10주를 1주로 병합하여 최종 발행주식 총수 19,636,131(자본금 9,818,065,500원)주로 감자 |
(3) 최대주주의 변경
회생계획인가에 따른 채무금액의 출자전환에 따라, 기존 최대주주 안승만의 감자 전 소유주식 7,619,597주(17.63%)가 회생계획에 따라 725,135주(3.69%)로 변경되었으며, 한국남동발전은 회생채권(31,952백만원)이 출자전환 되어 소유주식 총수가 6,390,478주(32.54%)로 되어 최대주주가 되었습니다.
(4) 회생계획안에 따른 채무조정
회생계획안 상의 회생담보권 및 회생채권 등의 변동 내역은 아래와 같으며, 기존 당사 재무제표상의 부채 금액과 차이 금액을 채무면제이익으로 인식하였습니다. 이로 인해 당반기 중 인식한 채무조정이익은 2,412백만원입니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 시인된 총채권액 | 권리변경(-) | 권리변경 후 변제할 채권액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출자전환 | 면제 | 원금 | 개시전이자 | 개시후이자 | 합계 | |||
| 회생담보권 | 대여금채권 | 6,918,629 | - | - | 6,887,968 | 30,661 | 450,734 | 7,369,364 |
| 구상채권 | 3,824,403 | - | - | 3,824,403 | - | 249,152 | 4,073,555 | |
| 미발생구상채권 | 2,557,017 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | |
| 소계 | 13,300,049 | - | - | 10,712,371 | 30,661 | 699,886 | 11,442,919 | |
| 회생채권 (*1) | 대여금채권 | 25,779,762 | (20,752,708) | - | 5,003,799 | 23,254 | - | 5,027,054 |
| 회생담보권 중 회생채권시인액 | 25,461,949 | (20,496,869) | - | 4,965,080 | - | - | 4,965,080 | |
| 상거래채권 | 54,675,064 | (44,013,427) | - | 10,659,544 | 2,094 | - | 10,661,638 | |
| 보증채권 | 3,144,164 | (2,531,052) | - | 585,000 | 28,112 | - | 613,112 | |
| 구상채권 | 2,934,952 | (2,357,057) | (6,931) | 564,657 | 6,307 | - | 570,964 | |
| 특수관계인채권 | 2,673,233 | (2,673,233) | - | - | - | - | - | |
| 미확정보증채권 | 3,480,000 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | |
| 미발생구상채권 | 108,184,363 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 | |
| 소계 | 226,333,487 | (92,824,346) | (6,931) | 21,778,080 | 59,767 | - | 21,837,848 | |
| 조세 등 채권 | 8,629,691 | - | - | 7,980,791 | 646,437 | 2,462 | 8,629,691 | |
| 합 계 | 248,263,227 | (92,824,346) | (6,931) | 40,471,242 | 736,865 | 702,348 | 41,910,458 | |
(*1) 회생채권에 대해서는 원금과 개시 전 이자에 대해서 80.5%를 출자전환하고, 19.5%를 현금으로 변제하되, 현금변제할 금액의 100%를 제1차 연도(2023년)부터 제10차 연도(2032년)까지 매년 10%씩 균등분할 변제합니다.
(5) 채무조정 후 회생채무
당반기말 현재 회생계획안에 따라 채무를 조정한 후 당사의 회생채무에 대한 연도별 상환예정액은 아래와 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구분 | 2023년말 | 2024년말 | 2025년말 | 2026년말 | 2027년말 | 2028년말 | 2029년말 | 2030년말 | 2031년말 | 2032년말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회생담보채무 | 7,734,435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 회생채무 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 | 2,354,076 |
(*) 상환예정액은 현재가치할인 전 금액입니다.
31. 계속기업에 대한 불확실성
(1) 당사의 재무제표는 당사가 계속기업으로서 존속할 것이라는 가정을 전제로 작성되었습니다. 따라서 자산과 부채를 정상적인 영업활동을 통하여 장부가액을 회수하거나 상환할 수 있다는 가정하에 회계처리 되었습니다. 그러나 당사는 2023년 6월 30일 종료되는 보고기간에 영업손실이 2,607백만원, 당반기손실이 807백만원 및 영업활동으로 인한 부의 영업현금흐름 3,859백만원이 발생하였습니다. 이러한 상황은 계속기업으로서 존속 능력에 유의적 의문을 제기하고 있습니다.
(2) 계속기업으로서 존속하기 위한 당사의 대처방안은 다음과 같습니다.
1) 당사는 석탄화력발전소 환경 플랜트 전문기업에서 사업을 전환하고자 2017년 태양광발전을 시작으로 풍력발전과 수소융합발전 등 신재생에너지 분야로 지속적인 투자를 진행하고 있으며, 발전 플랜트사업의 누적된 경험과 다양한 노하우를 보유한 장점을 살려 2차전지 소재사업으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 현재 당사의 진행중인 주요 사업의 내용은 다음과 같습니다.
① 감포풍력발전사업
감포풍력발전사업은 2021년 12월 소규모 환경영향평가 협의가 완료되었고, 2022년 12월 국방부와 협의가 완료되어 관련 보완 작업을 진행 중에 있으며, 2023년 12월경최종승인자인 경상북도의 최종 허가가 완료될 예정입니다. 개발행위허가가 완료되면한전 자회사, 한수원 등과 REC 공급계약을 추진한 후 금융 PF 구성 및 대출약정서 체결, 출자자 구성 및 주주협약 체결 등을 진행하여 2024년 4월경 경주시에 공사계획신고 및 착공신고를 진행할 예정입니다. 또한, 책임준공보증을 위하여 국내 1군 건설사가 주 계약자로 참여하여 2018년부터 진행된 인허가 용역 및 주민 민원 해결, 진입로 부지 매입 등으로 인해 투입된 자금 등을 회수할 예정입니다. 풍력발전기 설치사업 또한 2024년 4월에 착공하여 2025년 10월에 설치작업이 완료될 예정이며, 이후 준공검사, 사업개시 신고, 신재생에너지 설비 설치 확인(한국에너지공단)을 통하여 최종적으로 2025년 12월경 상업운전을 시작할 예정입니다. 본 사업은 당사가 EPC 공사 사업을 진행할 뿐만 아니라, SPC의 일정 지분(20%)을 보유하게 됨에 따라 전력(SMP) 및 신재생에너지 공급인증서(REC) 판매에 따른 수익에 대해서도 20년간권리를 행사할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.
② 소룡연료전지발전사업
소룡연료전지발전사업의 경우 최근까지 연료전지발전사업의 주기기 선정에 있어 미국 FUELCELL ENERGY, INC.와 주기기 공급(MCFC Type)에 대한 협의를 진행하여 왔으나, FUELCELL ENERGY, INC.와 포스코에너지와 법적 분쟁에 따라 SOFC type으로 협의를 진행하여, 미국 FUELCELL ENERGY, INC.와 주기기 납품에 대한MOU를 체결하였습니다. 그러나, 정부의 수소경제육성 및 수소안전관리에 관한 법률("수소법")에 따른 HPS제도(수소발전의무화 제도)에 대한 구체적인 제도 방식이 결정되어야 본 사업의 경제성을 판단할 수 있으며, 최근 에너지 가격 급등의 영향으로 인해 연료전지발전사업의 주 원료인 LNG 가격이 상승하고 있고, PF대출과 관련한 이자율도 상승하고 있음에 따라 본 사업에 대해 수익성 악화가 예상되고 있어 사업이지연되고 있습니다. 당사는 본 사업에서 경제성 악화가 지속될 경우 수소연료전지발전사업에서 수소융합발전사업으로 변경하여 사업을 진행하는 것에 대해 검토 중에 있습니다. 수소융합발전사업은 물을 전기분해시켜 수소가스를 발생시키는 수전해방식과 생산된 수소를 엔진 발전기 또는 터빈 발전기를 이용하여 생산된 전기를 판매하는 발전사업으로, 2022년 11월 ㈜창원수소융합발전과 창원시 진해구 죽곡산업단지내 20MW급 수소융합발전소 설치에 대한 EPC 공사 계약(계약금액 297억원)을 체결한 바 있습니다. 당사는 2023년 5월 수전해 발전사업을 위하여 수소융합발전시스템의 핵심기술인 친환경 혼합원료 제조 기술을 보유한 ㈜더이온과 기술협약을 체결하여 2023년 12월까지 65kW급 수소융합발전시스템에 대한 성능검증을 완료할 예정이며, 이를 통해 수소융합발전사업에 주요 핵심기자재(수전해 설비, 가스터빈시스템)를직접 납품 및 설치함으로서 매출 및 수익성을 증대시킬 계획입니다.
③ 2차전지소재사업
당사는 플랜트 건설사업 핵심기술 및 노하우를 적극 활용하여 2차전지소재 리튬제조분체설비사업을 추진하고 있으며, ㈜광진에프에이엔지니어링와 2023년 4월경 2차전지 양극재 생산설비를 제작, 납품하는 공급계약을 체결하였습니다. 2차전지 양극재시장은 글로벌 배터리 시장의 성장으로 인해 괄목할만한 성장 잠재력을 갖춘 시장으로 주목되고 있습니다. 양극재 시장이 확대됨에 따라 리튬제조 분체설비 시장도 확대될 것으로 예상되며, 당사는 이러한 분체설비 시장 확대 추세에 대응하여 분체설비제작기술 개발, 납품실적 및 신용 제고를 통해 분체설비 관련 수주에 적극 참여하여 지속적인 매출 및 수익향상을 추구할 예정입니다. 또한, 향후 국내외 분체설비 시장추세에 대응하여 분체설비 및 부대설비(건축, 포장 line 등)를 포함하는 Turn key Basis(설계, 제작, 설치 시운전) 방식으로 사업을 추진하여 매출 및 수익 증대를 도모할 계획입니다.
2) 당사는 기존에 영위하던 발전 플랜트 환경설비 전문기업의 업력으로 축적된 역량 및 기술력으로 지속적인 영업을 통하여 수주를 달성하여 매출 및 수익을 증대시킬 계획입니다.
(3) 자금조달계획
당사는 재무구조 개선을 위하여 2022년 6월 27일 회생절차 개시 결정 이후 2023년 2월 14일 서울회생법원으로부터 회생 및 파산에 관한 법률 제245조2항, 제40조 제1항에 의거하여 회생계획안 인가 결정을 받았습니다. 이에 따라 92,824,346천원의 채무가 조정된 후의 잔존 채무 41,910,456천원에 대해서 회생계획안의 변제 계획에 따라변제할 경우 계속기업의 가정에 유의적 문제가 없을 것으로 예상됩니다. 당사 보유자산인 화성공장 등의 유형자산 매각을 통하여 유동성을 확보할 예정이며, 감포풍력발전사업 진행을 통해서 해당 사업과 관련하여 기투자된 자금을 회수할 예정이며, EPC 매출을 통한 영업현금의 창출을 계획하고 있습니다.
(4) 부채상환을 위한 자금조달계획의 성패와 안정적 영업수익 달성 여부에 따라 계속기업 가정의 타당성이 좌우되는 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다. 만일, 당사가계속기업으로서 존속하기 어려운 경우에는 계속기업가정이 타당하지 않으므로 당사의 자산과 부채를 정상적인 사업활동과정을 통하여 장부금액으로 회수하거나 상환하지 못할 수도 있습니다. 이 경우에 발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시에 대한 수정사항은 재무제표에 반영되어 있지 않습니다.
주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제32기 반기 | 제31기 | 제30기 | ||
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | -744 | -68,904 | -43,898 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | -497 | -86,285 | -39,580 | |
| (연결)주당순이익(원) | - | - | -1,621 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | - | - | - | - |
| - | - | - | - | |
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
| [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
증자(감자)현황
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 원, 주) |
| 주식발행 (감소)일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 수량 | 주당 액면가액 | 주당발행 (감소)가액 | 비고 | ||
| 2014.07.22 | 유상증자(제3자배정) | 우선주 | 34,000 | 10,000 | 250,000 | LB크로스보더펀드Ⅱ, 교보증권 |
| 2017.11.03 | 유상증자(일반공모) | 보통주 | 1,080,000 | 500 | 10,000 | 코스닥 상장 공모 |
| 2017.11.03 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 40,500 | 500 | 10,000 | 상장주선인 의무취득분 |
| 2018.10.26 | 무상증자 | 보통주 | 2,640,250 | 500 | - | 보통주 1주당 0.5주 |
| 2020.06.01 | 무상증자 | 보통주 | 5,027,453 | 500 | - | 보통주 1주당 0.5주 |
| 2020.12.01 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 1,855,287 | 500 | 5,390 | 유상증자(3자배정) |
| 2021.06.11 | 유상증자(일반공모) | 보통주 | 5,909,200 | 500 | 4,570 | 일반공모 |
| 2021.10.13 | 유상증자(일반공모) | 보통주 | 490,000 | 500 | 2,204 | 일반공모 |
| 2022.01.21 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 5,789,849 | 500 | 1,399 | 유상증자(3자배정) |
| - | 유상감자 | 보통주 | 32,413,226 | 500 | 500 | 회생계획안에따른 1:4 감자 |
| - | 출자전환 | 보통주 | 185,648,646 | 500 | 500 | 회생계획안에따른 출자전환 |
| - | 유상감자 | 보통주 | 176,807,956 | 500 | 500 | 회생계획안에따른 1:10 감자 |
| [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
채무증권 발행실적
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 천원, %) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급 (평가기관) | 만기일 | 상환 여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디아이(주) 제4회 전환사채 | 회사채 | 사모 | 2018.05.24 | 9,000,000 | 0.00 | - | 2023.05.24 | 상환 | - |
| 비디아이(주) 제5회 전환사채 | 회사채 | 사모 | 2019.03.08 | 6,500,000 | 0.00 | - | 2024.03.08 | 상환 | - |
| 비디아이(주) 제6회 전환사채 | 회사채 | 사모 | 2019.05.10 | 20,000,000 | 0.00 | - | 2024.05.10 | 상환 | - |
| 비디아이(주) 제7회 회사채 | 회사채 | 사모 | 2019.05.30 | 2,800,000 | 4.89 | - | 2021.05.30 | 상환 | 교보증권 (신보 P-CBO) |
| 비디아이(주) 제8회 전환사채 | 회사채 | 사모 | 2020.12.30 | 7,100,000 | 3.00 | - | 2023.12.30 | 상환 | - |
| 비디아이(주) 제9회 신주인수권부사채 | 회사채 | 사모 | 2020.11.03 | 12,100,000 | 3.00 | - | 2023.11.03 | 상환 | - |
| 비디아이(주) 제10회 신주인수권부사채 | 회사채 | 사모 | 2020.07.15 | 10,100,000 | 3.00 | - | 2023.07.15 | 상환 | - |
| 합 계 | - | - | - | 67,600,000 | - | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 천원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 천원) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 | 30일초과 90일이하 | 90일초과 180일이하 | 180일초과 1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 천원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 천원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 15년이하 | 15년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 천원) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 | 2년초과 3년이하 | 3년초과 4년이하 | 4년초과 5년이하 | 5년초과 10년이하 | 10년초과 20년이하 | 20년초과 30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
공모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 공모 (주선인 의무취득 포함) | - | 2017.11.02 | - 운영자금 : 5,000,000 (고성하이화력 석탄취급설비 구매대금) - 시설자금 : 5,331,091 (임계태양광 발전 사업 관련) - 발행제비용 : 469,909 | 10,801,000 | - 운영자금 : 5,000,000 (고성하이화력 석탄취급설비 구매대금) - 시설자금 : 5,331,091 (임계태양광 발전 사업 관련) - 발행제비용 : 469,909 | 10,801,000 | 보고서 제출 기준일 현재 전액 집행 |
| 유상증자 (일반공모) | - | 2021.06.07 | - 운영자금 : 10,954,000 - 채무상환자금 : 37,846,000 | 48,800,000 | - 운영자금 : 10,954,000 - 채무상환자금 : 37,846,000 | - | 전액 집행 |
사모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| 전환사채 | 제4회 | 2018.05.24 | 운영자금 | 9,000,000 | - 하도급사 외상대 지급 : 7,000,000 - 차입금 상환 : 2,000,000 | 9,000,000 | 보고서 제출 기준일 현재 전액 집행 |
| 전환사채 | 제5회 | 2019.03.08 | 운영자금 | 6,500,000 | - 하도급사 외상대 지급 : 4,000,000 - 선수금보증서(삼천포화력 수주 관련) 보증료 : 2,500,000 | 6,500,000 | 보고서 제출 기준일 현재 전액 집행 |
| 전환사채 | 제6회 | 2019.05.10 | 운영자금 | 20,000,000 | - 차입금 상환 : 10,300,000 - 하도급사 외상대 지급 : 6,800,000 - 임금 지급 등 운영자금 : 2,900,000 | 20,000,000 | 보고서 제출 기준일 현재 전액 집행 |
| 회사채 | 제7회 | 2019.05.30 | 차환자금 | 2,800,000 | - 기존 제3회 회사채 상환 : 2,800,000 | 2,800,000 | 보고서 제출 기준일 현재 전액 집행 |
| 제3자 배정 유상증자 | - | 2020.11.30 | 운영자금 | 9,999,997 | - 대여금 상계 : 5,499,999 - 삼천포화력 구매대금 등 : 4,499,998 | 9,999,997 | 보고서 제출 기준일 현재 전액 집행 |
| 전환사채 | 제8회 | 2020.12.30 | 운영자금 | 7,100,000 | - 삼천포화력 구매대금 등 : 7,100,000 | 7,100,000 | 보고서 제출 기준일 현재 전액 집행 |
| 신주인수권부사채 | 제9회 | 2020.11.03 | 타법인증권 취득자금 | 12,100,000 | - 타법인 증권(Eleison Phamaceuticals Inc.) 취득자금 : 12,100,000 | 12,100,000 | 보고서 제출 기준일 현재 전액 집행 |
| 신주인수권부사채 | 제10회 | 2020.07.15 | 운영자금 | 10,100,000 | - 삼천포화력 구매대금 등 : 10,100,000 | 10,100,000 | 보고서 제출 기준일 현재 전액 집행 |
| 제3자 배정 유상증자 | - | 2022.01.21 | 채무상환 | 8,099,998 | - 채무상환 : 8,099,998 | 8,099,998 | 보고서 제출 기준일 현재 전액 집행 |
"해당사항 없음"
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 작성하지 아니합니다.
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제32기(반기) | 정인회계법인 | - | - | - |
| 제31기(전기) | 정인회계법인 | 별도 : 적정 연결 : 적정 | 상장폐지사유 회생인가결정 최대주주변경 상장실질심사 | 수주산업 |
| 제30기(전전기) | 정동회계법인 | 별도 :의견거절 연결 :의견거절 | 해당사항 없음 | 신재생사업부문에 대신 수익인식 기준 |
2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
| 제32기(반기) | 정인회계법인 | - | - | - | - | - |
| 제31기(전기) | 정인회계법인 | 연차/중간 연결(별도) 재무제표 감사 및 검토, 내부회계관리제도 검토 | 265 | 2,331 | 265 | 2,331 |
| 제30기(전전기) | 정동회계법인 | 연차/중간 연결(별도) 재무제표 감사 및 검토, 내부회계관리제도 검토 | 187 | 1,351 | 187 | 1,351 |
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제32기(반기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제31기(전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 제30기(전전기) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022년 08월 01일 | 회사 : 대표이사 감사인 : 업무수행이사 등 | 대면회의 (감사:서면보고) | 중요 이슈사항에 대한 논의 |
| 2 | 2022년 08월 19일 | 회사 : 회계담당 임원 감사인 : 업무수행이사 등 | 대면회의 (감사:서면보고) | 반기재무제표에 대한 수행결과 협의 |
| 3 | 2022년 12월 08일 | 회사 : 회계담당 임원 감사인 : 업무수행이사 등 | 대면회의 (감사:서면보고) | 감사범위 및 시기 등 감사계획, 핵심감사사항 협의 등 |
| 4 | 2023년 03월 29일 | 회사 : 대표이사 감사인 : 업무수행이사 등 | 대면회의 (감사:서면보고) | 중요 이슈사항에 대하여 논의 |
| 5 | 2023년 04월 04일 | 회사 : 회계담당 임원 감사인 : 업무수행이사 등 | 대면회의 (감사:서면보고) | 회계감사 수행 결과 보고 |
"해당사항 없음'
가. 이사회 구성 개요
당사는 정관 제5장 제34조(이사의 수)에서 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사를 둘 수 있다고 규정하고 있습니다. 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 5인의 이사, 2인의 사외이사 등 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관 제40조 및 이사회규정 제5조에 따라 대표이사가 수행하도록 되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.
나. 주요 의결사항 등
| 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 여부 | 사외이사 | 사외이사 | 사외이사 | 사외이사 | 사외이사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김대건 (출석률 : 74.3%) | 윤보한 (출석률 : 48.0%) | 강신헌 (출석률 : 24.0%) | 이종호 (출석률 : 45.0%) | 박세원 (출석츌 : 0%) | |||
| 참석(찬반) 여부 | |||||||
| 2021-01-14 | 사내이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 불참(-) | 해당사항 없음 |
| 2021-01-27 | 발주처로부터의 금전 차입에 관한 건 | 가결 | 불참(-) | 불참(-) | |||
| 2021-02-03 | 타법인에 대한 금전 대여 승인의 건 | 가결 | 불참(-) | 불참(-) | |||
| 2021-03-02 | 29기 내부관리회계제도 운영실태 및 평가보고의 건 29기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | 불참(-) | 불참(-) | |||
| 2021-03-08 | 발주처로부터의 금전 차입에 관한 건 | 가결 | 불참(-) | 불참(-) | |||
| 2021-03-15 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | 불참(-) | 불참(-) | |||
| 2021-03-16 | 제29기 정기주주총회 부의 안건 변경의 건 | 가결 | 불참(-) | 불참(-) | |||
| 2021-03-19 | 타법인에 대한 금전 대여 승인의 건 | 가결 | 불참(-) | 불참(-) | |||
| 2021-03-29 | 29기 영업보고서 및 재무제표 및 연결재무제표 정정 승인의 건 | 가결 | 불참(-) | 불참(-) | |||
| 2021-03-30 | 발주처로부터의 금전 차입에 관한 건 | 가결 | 불참(-) | 불참(-) | |||
| 2021-04-15 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건(정정) | 가결 | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | 참석(찬성) | 불참(-) |
| 2021-04-29 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 철회의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | 참석(찬성) | 불참(-) |
| 2021-04-30 | 유상증자 신주 발행의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | 참석(찬성) | 불참(-) |
| 2021-05-06 | 발주처로부터의 금전 차입에 관한 건 | 가결 | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | 참석(찬성) | 불참(-) |
| 2021-05-18 | 무보증 사모사채 발행의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | 참석(찬성) | 불참(-) |
| 2021-05-20 | 유상증자 신주 발행 일정 변경의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | 참석(찬성) | 불참(-) |
| 2021-06-17 | 한국해양기술 자금 대여의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 불참(-) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참(-) |
| 2021-06-21 | 질권 설정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 불참(-) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참(-) |
| 2021-06-25 | 기업운전자금 대출의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | 불참(-) | 불참(-) |
| 2021-06-29 | 신한은행 대출 재약정에 관한 건 | 가결 | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | 참석(찬성) | 불참(-) |
| 2021-09-28 | 서울사무소 부동산 매각의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 불참(-) | 참석(찬성) | 해당사항 없음 | 불참(-) |
| 2021-10-05 | 유상증자 신주 발행가액 확정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 불참(-) | 참석(찬성) | 불참(-) | |
| 2021-10-07 | 유상증자 신주 발행가액 확정의 건(정정) | 가결 | 참석(찬성) | 불참(-) | 참석(찬성) | 불참(-) | |
| 2021-10-19 | 유상증자신주발행의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | |
| 2021-10-27 | 타법인 전환사채 인수의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | |
| 2021-10-27 | 자금 대여의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참(-) | |
| 2021-10-27 | 유상증자신주발행의건(정정) | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | |
| 2021-11-01 | 내부회계관리규정 전면 개정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | |
| 2021-11-12 | 기업운전자금 대출의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | |
| 2021-11-15 | 유상증자신주발행의건(정정) | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | |
| 2021-11-24 | 법인자금 대여의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | |
| 2021-12-06 | 자산재평가 실시 결정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | |
| 2021-12-16 | 금전대차소비계약의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | |
| 2021-12-16 | 금전대차대여 약정의 건 | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | |
| 2021-12-17 | 유상증자신주발행의건(정정) | 가결 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참(-) | 불참(-) | |
- 당사는 회생절차를 진행하고 있는중이며 당사의 모든 결정사항은 회생절차가 완료될때까지 법원의 허가로 진행됩니다
다. 이사회 내의 위원회 구성 현황
당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
라. 이사의 독립성
당사의 이사회는 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3인의 이사, 4인의 사외이사 등 총 7인으로 구성되어 있고 회사 경영의 중요한 의사결정 및 업무 집행은 이사회의 심의 결정을 통해 이루어 지고 있으며, 대주주 등의 독단적인 경영에 따른 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 이사회 운영 및 이해관계자와의 거래 규정을 제정하여 준수하고 있습니다.
이러한 절차에 따라 본 보고서 제출일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.
| 직 명 | 성 명 | 추천인 | 담당업무 | 최대주주 또는 주요주주와의 관계 | 임기 | 연임여부(횟수) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 안승만 | 이사회 | 회사 총괄 | 본인 | 1년 | 신규 선임(2023.03) | - |
| 사내이사 | 한재룡 | 사내이사 | 없음 | 1년 | 신규 선임(2023.03) | - | |
| 사내이사 | 홍성호 | 신재생에너지 총괄 | 없음 | 1년 | 신규 선임(2023.03) | - | |
| 사외이사 | 김대건 | 사외이사 | 없음 | 1년 | 신규 선임(2023.03) | - | |
| 사외이사 | 전권수 | 사외이사 | 없음 | 1년 | 신규 선임(2023.03) | - | |
| 사외이사 | 유광규 | 사외이사 | 없음 | 1년 | 신규 선임(2023.03) | - | |
| 사외이사 | 이종호 | 사외이사 | 없음 | 1년 | 신규 선임(2023.03) | - |
마. 사외이사 전문성
당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
사외이사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.
| 성명 | 주요 경력 | 최대주주등 이해관계 | 결격요건 여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 김대건 | 前) 국세행정사무관 現) 한솔 세무법인 대표세무사 | 없음 | 없음 | - |
| 전권수 | 現) (주)DKT회장 | 없음 | 없음 | - |
| 유광규 | 前) 전북대 기계공학과졸업 前) 호남기술공사(주)대표이사 역임 | 없음 | 없음 | - |
| 이종호 | 前) 단국대 무역학과졸업 前) (주)코암테크 부사장 역임 | 없음 | 없음 | - |
사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
사외이사 교육 미실시 내역
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 | - |
가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등
당사는 정관 제6장 제46조(감사의 수)와 제47조(감사의 선임)에서 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있고 감사는 주주총회에서 선임한다라고 규정하고 있습니다. 당사는 본 보고서 제출 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다.
이러한 절차에 따라 선임된 감사의 현황은 다음과 같습니다.
| 성 명 | 생년월일 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주 또는 주요주주와의 관계 | 임기 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전영배 | 1961.02.17 | 이사회 | 없음 | 없음 | 3년 | - |
감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.
나. 감사의 인적사항
| 성명 | 주요 경력 | 최대주주등 이해관계 | 결격요건여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 전영배 | 前) SC제일은행 이사 | 없음 | 없음 | - |
다. 감사의 독립성
당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요견을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.
| 제49조(감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제38조 제3항 및 제39조의2의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
라. 감사의 주요활동내역
| 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-14 | 사내이사에 대한 퇴직위로금 지급의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-01-27 | 발주처로부터의 금전 차입에 관한 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-02-03 | 타법인에 대한 금전 대여 승인의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-03-02 | 29기 내부관리회계제도 운영실태 및 평가보고의 건 29기 정기주주총회 소집 결의의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-03-08 | 발주처로부터의 금전 차입에 관한 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-03-15 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-03-16 | 제29기 정기주주총회 부의 안건 변경의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-03-19 | 타법인에 대한 금전 대여 승인의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-03-29 | 29기 영업보고서 및 재무제표 및 연결재무제표 정정 승인의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-03-30 | 발주처로부터의 금전 차입에 관한 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-04-15 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건(정정) | 가결 | 불참 |
| 2021-04-29 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 철회의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-04-30 | 유상증자 신주 발행의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-05-06 | 발주처로부터의 금전 차입에 관한 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-05-18 | 무보증 사모사채 발행의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-05-20 | 유상증자 신주 발행 일정 변경의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-06-17 | 한국해양기술 자금 대여의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-06-21 | 질권 설정의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-06-25 | 기업운전자금 대출의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-06-29 | 신한은행 대출 재약정에 관한 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-09-28 | 서울사무소 부동산 매각의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-10-05 | 유상증자 신주 발행가액 확정의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-10-07 | 유상증자 신주 발행가액 확정의 건(정정) | 가결 | 불참 |
| 2021-10-19 | 유상증자신주발행의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-10-27 | 타법인 전환사채 인수의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-10-27 | 자금 대여의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-10-27 | 유상증자신주발행의건(정정) | 가결 | 불참 |
| 2021-11-01 | 내부회계관리규정 전면 개정의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-11-12 | 기업운전자금 대출의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-11-15 | 유상증자신주발행의건(정정) | 가결 | 불참 |
| 2021-11-24 | 법인자금 대여의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-12-06 | 자산재평가 실시 결정의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-12-16 | 금전대차소비계약의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-12-16 | 금전대차대여 약정의 건 | 가결 | 불참 |
| 2021-12-17 | 유상증자신주발행의건(정정) | 가결 | 불참 |
마. 감사 교육실시 현황
| 교육일자 | 교육실시주체 | 주요 교육내용 |
|---|---|---|
| 2019.10.07 | 코스닥협회 | ※ 2019년도 『코스닥 내부감사 포럼』 - 회계제도 개혁에 따른 내부감사의 역할 변화(금융위원회) - 내부회계관리제도 주요 변경 내용(삼정회계법인) |
바. 감사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
| 재무실 | 3 | 상무 1명, 부장 1명, 사원1명 | 재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원 |
사. 준법지원인 등
당사는 자산총계 5천억 미만 상장법인으로 준법지원인은 해당사항이 없습니다.
투표제도 현황
| (기준일 : | 2023.03.27 | ) |
| 투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
|---|---|---|---|
| 도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
| 실시여부 | - | - | 미실시 |
의결권 현황
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 19,636,131 | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권없는 주식수(B) | 보통주 | 14 | 자기주식 |
| 우선주 | - | - | |
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) | 보통주 | 19,636,117 | - |
| 우선주 | - | - |
- 회생계획안에 따른 변경상장 기준 수치입니다
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 한국남동발전 | 최대주주 | 보통주 | 0 | 0 | 6,390,478 | 32.54 | - |
| 계 | 보통주 | 0 | 0 | 6,390,478 | 32.54 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- 회생계획절차에 따른 변경상장 기준 수치입니다
최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 한국남동발전 | - | - | - | - | - | 한국남동발전 | 32.54 |
| - | - | - | - | - | - | ||
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | 한국남동발전 |
| 자산총계 | 13,855,071 |
| 부채총계 | 7,410,881 |
| 자본총계 | 6,444,191 |
| 매출액 | 8,972,991 |
| 영업이익 | 110,192 |
| 당기순이익 | 71,662 |
(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 한전 | - | - | - | - | - | 한전 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | 한국전력 |
| 자산총계 | 131,023,727 |
| 부채총계 | 108,963,058 |
| 자본총계 | 22,060,669 |
| 매출액 | 71,257,863 |
| 영업이익 | -32,655,153 |
| 당기순이익 | -24,429,108 |
최대주주 변동내역
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 주, %) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.02.14 | 한국남동발전 | 6,390,478 | 32.54 | 출자전환에따른 최대주주변경 | - |
- 23.02.14 회생계획인가에 따른 출자전환으로 변경상장 이후 최대주주 변동 예정(안승만 →한국남동발전)
주식 소유현황
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 한국남동발전 | 6,390,478 | 32.54 | - |
| 건설공제조합 | 4,099,373 | 20.88 | - | |
| 에스케이에코플랜트 | 3,201,317 | 16.30 | - | |
| 우리사주조합 | - | - | - | |
소액주주현황
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액 주주수 | 전체 주주수 | 비율 (%) | 소액 주식수 | 총발행 주식수 | 비율 (%) | ||
| 소액주주 | 24,157 | 24,288 | 99.99 | 880,835 | 19,636,131 | 4.49 | - |
- 회생계획인가에 따른 증자 및 감자 변경상장 진행 후 예정 주식수 기재(상기의 수치는 변동 될수 있습니다)
임원 현황
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 | 상근 여부 | 담당 업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의 관계 | 재직기간 | 임기 만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권 있는 주식 | 의결권 없는 주식 | |||||||||||
| 안승만 | 남 | 1960.06 | 회장 | 사내이사 | 상근 | 회사총괄 | 삼흥전자/경수전자 기술영업과장 비디아이(주) 대표이사 | 7,619,597 | - | 본인 | 30년6개월 | - |
| 한재룡 | 남 | 1960.07 | 전무 | 사내이사 | 상근 | 고문 | 서울시립대학교 경영학과 졸업 한국거래소(1988년~2016년)재직 | - | - | - | - | - |
| 홍성호 | 남 | 1973.02 | 이사 | 사내이사 | 상근 | 신재생에너지 | 부경대학교졸업(박사) 현재 당사 신재생에너지 사업본부장 | - | - | - | - | - |
| 김대건 | 남 | 1959.10 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 경영자문 | 현재 한솔 세무법인 대표세무사 | - | - | - | 3년9개월 | - |
| 전권수 | 남 | 1948.09 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 경영자문 | 현재 (주)DKT회장 | - | - | - | - | - |
| 유광규 | 남 | 1960.06 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 경영자문 | 전북대 기계공학과졸업 호남기술공사(주)대표이사 역임 | - | - | - | - | - |
| 이종호 | 남 | 1958.08 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 경영자문 | 단국대 무역학과졸업 (주)코암테크 부사장 역임 | - | - | - | - | - |
직원 등 현황
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 백만원) |
| 직원 | 소속 외 근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 | 연간급여 총 액 | 1인평균 급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이 없는 근로자 | 기간제 근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간 근로자) | 전체 | (단시간 근로자) | ||||||||||
| - | 남 | 10 | - | - | - | 10 | 3 | 574 | 57 | - | - | - | - |
| - | 여 | 2 | - | - | - | 2 | 8 | 116 | 58 | - | |||
| 합 계 | 12 | - | - | - | 12 | 5 | 690 | 57 | - | ||||
미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
1. 주주총회 승인금액
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이사 | 7 | - | - |
| 감사 | 1 | - | - |
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
| (단위 : 백만원) |
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
2-2. 유형별
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 2 | 160 | 80 | - |
| 사외이사 (감사위원회 위원 제외) | 4 | 0 | 0 | - |
| 감사위원회 위원 | 0 | 0 | 0 | - |
| 감사 | 1 | 0 | 0 | - |
| <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 천원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
| <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
계열회사 현황(요약)
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 사) |
| 기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | |
| 비디아이 | - | 2 | 2 |
| ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 |
타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 원) |
| 출자 목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초 장부 가액 | 증가(감소) | 기말 장부 가액 | ||
| 취득 (처분) | 평가 손익 | ||||||
| 경영참여 | - | - | - | - | - | - | - |
| 일반투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 단순투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | - | - | - | - | - | - |
| ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등
본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
2. 대주주와의 자산양수도 등
본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
3. 대주주와의 영업거래
본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 |
|---|---|---|
| 2/15 | 회생계획 인가 | 회생계획을 인가함 |
| 2/21 | 최대주주 변경 | 회생계획안에 따른 출자전환에 의해 최대주주가 안승만→한국남동발전 변경 |
| 3/14 | 주요사항보고서(감자결정) | 회생계획안에 따른 4:1 감자결정 |
| 3/14 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 회생계획안에 따른 출자전환 유상증자 결정 |
| 3/14 | 주요사항보고서(감자결정) | 회생계획안에 따른 10:1 감자결정 |
| 4/11 | 단일판매, 공급계약 체결 | (주)광진에프에이엔지니어링과 분체설비 공급계약 체결 |
| 7/12 | 회생절차 종결 신청 | 회생절차 종결을 신청함 |
견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : ) | (단위 : 매, 백만원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
(1) 주권매매정지
- 2022.03.22. '21사업연도 감사의견 상장폐지사유로 매매정지
(2) 불성실공시법인 지정
당사는 2023년 2월 17일 공시불이행 및 공시번복으로 인한 불공시법으로 지정되었습니다.
- 단일판매·공급계약 해지 7건
- 단일판매 공급계약 해지 지연공시 1건
| 1. 불성실공시법인 지정내역 | |
| 유형 | 공시불이행,공시번복 |
| 내용 | - 단일판매·공급계약 해지 7건 - 단일판매 공급계약 해지 지연공시 1건 |
| 원공시일 | 2018-03-20 |
| 공시일 | 2022-12-21 |
| 지정예고일 | 2023-01-20 |
| 지정일 | 2023-02-17 |
| 부과벌점 | 21.0 |
| 공시위반제재금(원) | 84,000,000 |
| 공시책임자 등 교체요구 여부 | 미해당 |
| - 교체요구 대상 | - |
| - 교체사유 | - |
| 2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함) | 25.0 |
| 3. 근거규정 | 코스닥시장공시규정 제27조, 28조 및 제32조 |
| 4. 기타 | * 현재 매매거래정지 중으로 불성실공시법인 지정(부과벌점 8.0점 이상)에 따른 별도의 매매거래정지는 없음 * 동사의 부과벌점은 21.0점이며, 벌점 이외에 공시위반제재금 84백만원(21.0점*400만원)을 추가부과함 * 공시위반제재금 납부기한은 부과통지일로부터 1월 이내 이며, 제재금 미납시에는 가중벌점(제재금/400만원*1.2)이 부과될 수 있음 * 최근 1년간 불성실공시 부과벌점이 15점 이상에 해당하여 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호차목에 따라 상장적격성 실질심사 사유 발생 * 불성실공시 내용별 사유발생일 및 공시일은 아래와 같음 1. 단일판매·공급계약해지 - 원공시일: '18.03.20 - 공 시 일: '22.12.21 2. 단일판매·공급계약해지 - 원공시일: '18.10.16 - 공 시 일: '22.12.21 3. 단일판매·공급계약해지 - 원공시일: '20.05.12 - 공 시 일: '22.12.28 4. 단일판매·공급계약해지 - 원공시일: '21.05.03 - 공 시 일: '22.12.21 5. 단일판매·공급계약해지 - 원공시일: '21.06.02 - 공 시 일: '22.12.21 6. 단일판매·공급계약해지 - 원공시일: '21.06.08 - 공 시 일: '22.12.21 7. 단일판매·공급계약해지 지연공시 - 사유발생일: '21.11.30 - 공 시 일: '22.12.21 8. 단일판매·공급계약해지 - 원공시일: '21.09.28 - 공 시 일: '22.12.21 |
- 회생종결 신청
- 기업심사위원회 심의결과 "상장폐지"로 심의되었습니다.
- 코스닥시장위원회 심의결과 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호에 따라 동사 주권의 상장폐지를 심의·의결
| ☞ 본문 위치로 이동 |
| (단위 : 천원) |
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleison Phamaceuticals Inc. | 2008 | 100 Overlook Center 2nd Floor Princeton NJ 08540 | 제약/바이오 | - | 지분율 37.5% | 미해당 |
| ㈜에스와이일렉트로닉스 | 2018 | 경기도 과천시 | 전기부품 제조업 | 616,761 | 지분율 41% | 미해당 |
| ☞ 본문 위치로 이동 |
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 사) |
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | - | - | - |
| - | - | ||
| 비상장 | 2 | ㈜에스와이일렉트로닉스 | 134111-0488739 |
| Eleison Phamaceuticals Inc. | - |
| ☞ 본문 위치로 이동 |
| (기준일 : | 2023.06.30 | ) | (단위 : 원, 주, %) |
| 법인명 | 상장 여부 | 최초취득일자 | 출자 목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도 재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 취득(처분) | 평가 손익 | 수량 | 지분율 | 장부 가액 | 총자산 | 당기 순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230814001271
